私人承包工程合同

2021-02-21 222

普法内容

个人承包施工合同甲方：乙方：甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致，签订本合同。一、乙方包干承包的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备装修材料，乙方只负责施工，具体施工内容详见附件(施工工艺要求)。二、包干承包费用： 1、铺地砖：28元/㎡ 2、墙面粉刷：15元/㎡ 3、踢脚线、石膏线：6元/M 此合同为单价包死合同，合同总价以实际工程量结算，除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。三、支付方式： 1、乙方完成全部装修施工后，支付总合同价80%工程款(小写￥元); 2、全部装修施工完成后20天内，甲方支付剩余20%工程款(小写￥元)。四、工期：双方确定该房屋装修施工工期为天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。五、其他约定： 1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料; 2、甲方应按合同约定及时付款，否则按200元/天支付违约金; 3、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担; 4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失; 5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担违约责任; 6、该房屋装修保修期为贰年，保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。甲方(签字)：乙方(签字)：年月日年月日

《民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

相关合同

绿化工程承包施工协议

审核日期：2022.02.23页数：3大小：17681KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

国际工程承包合同协议

审核日期：2022.03.01页数：49大小：41137KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

花园绿化工程承包合同

审核日期：2022.02.22页数：6大小：19412KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

展开

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

私人承包工程挪用工程款违法吗
私人承包工程挪用工程款违法。违法行为的分类： 1、刑事违法，触犯刑法应受刑法处罚的行为。是严重违法行为。中国刑法把犯罪分为八类（反革命罪，危害公共安全罪，破坏社会主义经济秩序罪，侵犯公民人身权利、民主权利罪，侵犯财产罪，妨害社会管理秩序罪

2023-06-14 11
私人可以电力工程承包吗
私人不可以进行电力工程承包。因为电力工程涉及到安全和质量问题，尤其是施工工作中涉及到“四种人”（工作负责人、工作票签发人、工作票许可人和监护人）需经过电力部门培训和考试合格后方能上岗。电力工程承包个人承包工程需要挂靠建筑公司需要施工单位资质

2024-06-30 14
砌体工程施工合同中承包人必须是承包人吗
建设工程施工合同的承包方必须是法人。

2020-08-04 130

专业问答更多>>

拖欠工程款私人承包合同怎么要
（一）有欠条、借条或合同的，如果协商不成，可以起诉至法院要求判决对方支付；如果没有欠条、借条或合同的，建议收集证据证明欠款事实，如证人证言，汇款凭证，录音等证据；（二）如果找不到人，可以公告送达、缺

2022-04-13 15,340
私人工程承包合同范X是如何的呢。
甲乙双方经友好协商，就钢结构厂房工程建设达成如下协议：一、工程概况：本工程位于跃进路58号，钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算)，增加部分甲乙双方另行协商，建设工程承包合同

2022-08-05 15,340
个人承包工程可以找承包人签合同吗？
建设工程要由具有资质的单位进行施工，而个人是不具有施工资质的，所以个人与个人之间签订的工程合同一般无效。承包人从事建筑工程必须具有主体资格，即具有企业法人资格以及具有从事建筑行业的资质方可作为建筑工

2022-11-29 15,340
私人建房工程承包协议书
甲方(房主人)、乙方(承包人)。甲乙双方在平等自愿的原则上，根据有关法律法规，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规

2023-10-01 15,340

法律短视频更多>>

01:17
建筑工程施工承包合同怎么写
工程承包合同写法如下：首先需要写明甲乙双方的姓名，写上经过双方协商，乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款，付款的相关方式。最后写上工程的相关期限，在结尾的部分可以写上双方

812 15,340
01:07
合伙包工程合同怎么写
合伙包工程合同应当这样写：1、合伙的项目情况，以及场所的地点在哪里；2、合伙的经营范围；3、合伙人的相关信息，包括其姓名、性别、住所和联系方式；4、合伙人的出资金额，以及出资方式，还是缴纳出资的时间；5、双方关于利润的分配方式，还有亏损后如

1,807 15,340
00:57
建设工程合同包括哪些合同?
依据现行《中华人民共和国民法典》的相关规定，建设工程合同的类型主要包括： 1、施工合同、勘察合同和设计合同； 2、合同的具体内容包括，当事人的姓名或名称、住所等信息； 3、工程的名称、范围、质量； 4、建设工期； 5、竣工验收； 6、质量保

4,038 15,340