您的位置:法师兄 > 律师普法 > 律师你好,我问一下不可抗力可以索赔工期和费用吗
律师你好,我问一下不可抗力可以索赔工期和费用吗

律师你好,我问一下不可抗力可以索赔工期和费用吗

2023-03-16 7
普法内容
索赔是一种正当的权利要求,它是业主、监理工程师和承包商之间一项正常的、大量发生而普遍存在的合同管理业务,是一种以法律和合同为依据、合情合理的行。 因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担: 1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担; 2、发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责,并承担相应费用; 3、承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担; 4、停工期间,承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担; 5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担;延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行言的相应责任。
《中华人民共和国建筑法》
第七十四条  建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的,责令改正,处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 律师你好,我问一下原告不出庭律师全权代理可以吗
    律师你好,我问一下原告不出庭律师全权代理可以吗

    原告不出庭律师全权代理一般是可以的,但是如果案件涉及身份关系,如离婚案件; 要求当事人必须出庭参加诉讼的,则本人除不能表达意思的以外,不能由律师全权代理,当事人必须出庭参加诉讼; 如果当事人确实无法出庭的,则需要向法院提交书面意见并说明不能

    2023-03-09 9
  • 律师你好,我问一下个人用工不签合同违法吗
    律师你好,我问一下个人用工不签合同违法吗

    个人用工如果是与劳动者建立劳动关系的,则不签合同是违法的,需要自用工满一个月起支付劳动者双倍工资;如果形成的是雇佣关系的,则不签合同是不违法的,视为双方签订了口头合同。

    2023-03-05 7
  • 律师你好,我问一下工资拖欠多长时间可以举报
    律师你好,我问一下工资拖欠多长时间可以举报

    拖欠一天就可以投诉了。《劳动法》规定,工资按月发放。当月发放上月的工资是可以的,但是跨月就违法;如果公司拖欠工资,劳动者可以到劳动监察大队投诉,由劳动监察大队责令用人单位限期发放工资,逾期不支付的,还要加付赔偿金。

    2023-02-23 13
专业问答更多>>
  • 你好,我想问一下被批捕后,可以去找律师吗

    可以请律师了,但是这个时候律师只能为其提供法律咨询、代理申诉、控告。犯罪嫌疑人被逮捕的,聘请的律师可以为其申请取保候审。逮捕是检察院批准或决定,法院决定,公安机关执行的,对犯有证据证明有犯罪事实,可能

    2023-01-14 15,340
  • 如何做好不可抗力索赔

    法律分析 因不可抗力造成损失的,当事人可以通过与对方协商或者诉讼等方式进行索赔,但合同中通常均包括不可抗力的免责情形。《民法典》规定,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照

    2023-11-29 15,340
  • 你好!我想问一下不想回来拿户口本可以吗?

    建议咨询民政部门。一般情况下,需要原件

    2022-10-25 15,340
  • 你好,我想问下律师起诉抚养费管用吗?

    有用的,准备证据——写起诉书(提起诉讼)——立案受理——缴纳诉讼费——等待排期开庭——开庭审理——等待调解书或者判决书——对方上诉或判决生效(调解书10天,判决书15天)——若判决生效,对方未按期付款

    2024-09-04 15,340
法律短视频更多>>
  • 疫情可以索赔费用吗 01:02
    疫情可以索赔费用吗

    疫情不可以索赔费用。建筑企业因为疫情不能履行合同的,首先可部分或全部免除责任,即业主不能就此提起反索赔。部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观

    2,164 15,340
  • 离婚诉讼可以不请律师吗 01:24
    离婚诉讼可以不请律师吗

    离婚诉讼可以选择不请律师。 诉讼离婚即当事人都同意离婚,但对孩子抚养、财产分割和债务的承担不能达成一致、或一方不同意离婚,另一方提起离婚诉讼,让法院判决解除婚姻关系的离婚方式。 法律规定:当事人享有诉讼参与权,包括委托代理人,提出回避申请,

    3,246 15,340
  • 赔不起坐牢可以不用赔钱吗 00:51
    赔不起坐牢可以不用赔钱吗

    赔不起坐牢不可以不赔钱。虽然债务人在执行刑罚,但是依然还享有正常的民事权利,对于所欠的债务仍然要负有偿还的义务。即使坐牢了,也只是刑事方面的处罚,而对于债务本身,债务人还是需要进行偿还的。因此即使债务人坐牢,债权人仍然可以通过合法途径进行索

    5,423 15,340
刑事辩护不同阶段法律问题导航
张丽丽律师 张丽丽律师

北京市京师律师事务所 | 专职律师

擅长:婚姻家庭、公司法、债权债务
咨询律师
159-1026-0523
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?