工程索赔能索赔利润吗

2022-04-12 2,168

普法内容

一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误的索赔，承包人可以列入利润。但对于工程暂停的索赔，由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内的，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少，所以，一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。通常情况下可索赔利润的情况有下列几种：1、因工程师数据差错、放线错误；2、工程师指令钻孔勘探；3、业主的风险及修复；4、为其他承包商提供服务；5、工程变更或变更指令付款；6、特殊风险引起的工程破坏。另外可能需要考虑到的就是承包方的资质和施工合同是否有效，这些因素都可能影响利润的确定。

《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建筑工程的索赔能赔付利润吗，法律怎么规定的
建筑工程的索赔能否赔付利润要是具体情况而定。如果索赔原因是工程范围的变更和施工条件变化而引起的承包商的损失，是签订合同时预期中可得的利益，则有权获得利润索赔。

2024-05-01 19
窝工可以索赔管理费和利润吗
窝工是可以索赔管理费和利润的。窝工损失费是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用，应由发包方负责。

2021-11-04 28
工程索赔过了期限是否还能索赔
1、工程索赔过了期限还能索赔。但人民法院不得主动适用诉讼时效规定，所以工程索赔过了诉讼时效的，仍然可以向法院起诉，但义务人可以提出不履行义务的抗辩。 2、诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行

2024-07-09 13

专业问答更多>>

工程索赔过了期限是否还能索赔？
1、工程索赔过了期限还能索赔。但人民法院不得主动适用诉讼时效规定，所以工程索赔过了诉讼时效的，仍然可以向法院起诉，但义务人可以提出不履行义务的抗辩。 2、诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉

2022-10-14 15,340
工程索赔中的预期可得利益索赔是什么
“预期可得利益索赔”，是指因为发包人或承包人不履行或不适当履行施工合同致使另一方本可以实现和取得的财产增值的利益不能实现和取得，承包人或发包人向违约方提起的赔偿损失主张。

2022-05-15 15,340
工程索赔能获得胜诉吗
一般来说，能。由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误的索赔，承包人可以列入利润。但对于工程暂停的索赔，由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内的，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导

2022-10-18 15,340
工伤索赔依据什么索赔工伤索赔程序是怎样的
工伤索赔依据工伤流程图:工伤——单位30日，个人1年——申请工伤(工伤申请表医疗机构的诊断证明劳动关系证明）——受理工伤申请(15日内，补齐材料)——工伤认定结论（60日做出）——申请劳动能力鉴定

2022-04-28 15,340

法律短视频更多>>

01:21
工程索赔程序怎么走
工程索赔的程序包括发出索赔意向通知、提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料、向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告等。工程索赔程序具体如下： 1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知； 2、发出索赔意向通知后的

681 15,340
01:44
工程索赔的程序都有哪些
工程索赔的程序具体内容包括以下5步： 1、提出索赔要求，当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝； 2、报送索赔资料和索赔报告，在正式提出索赔要求以

971 15,340
00:58
建设工程索赔时效是怎样的
在建设工程索赔纠纷中，受到侵害的一方可以起诉另外一方，要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的，而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方

1,181 15,340