设计变更索赔时效

2020-06-05 754

普法内容

由于发包人（业主）的原因或其他原因致使承包人在工程施工过程中付出了额外的费用或造成了损失，承包人要求发包人补偿费用或赔偿损失。引起索赔的原因，即为索赔事件。建设工程施工合同索赔时效，是指施工合同履行过程中，索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的，视为放弃索赔权利，其索赔权归于消灭的合同法律制度。约定的期限即索赔时效期间，一般为28天。该种索赔时效，属于消灭时效的一种。

《合同法》第二百八十三条“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失;”第二百八十四条“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备搬迁、材料和构件积压等损失和实际费用”

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

设计变更导致窝工索赔工期吗
鉴于由于诸多因素所引起的各类工程项目工期延迟问题，其相应产生的法律责任和责任承担主体皆有所差异。我国制定的各项法律法规均对这一方面做出了明文规定。在工程实施过程中，往往会出现各种类型的争议与纠纷，例如窝工现象，这种情况可能导致工程暂时停止

2024-04-21 20
合同变更和设计变更区别
合同变更和设计变更区别如下： 1、概念不同，前者是不改变合同主体而使合同内容发生变化的现象，后者指是设计师对原有设计做出的调整变更； 2、适用不同，前者适用对象是合同，后者适用对象是项目； 3、变更内容不同，前者是对原合同某些权利义务的内容

2021-01-27 322
变更煤矿设计规定
煤矿设计变更规定如下：矿井施工后实际情况与设计不符的，如设备型号不同、实际地质条件揭露后巷道布置方式变化、断面大小不一致、巷道支护方式不同、开采工艺不同等，需要进行变更，涉及水平划分、开拓方式、工业场地布置、井型规模等发生变化的属重大变化，

2021-12-13 282

专业问答更多>>

设计变更导致窝工索赔工期吗
鉴于由于诸多因素所引起的各类工程项目工期延迟问题，其相应产生的法律责任和责任承担主体皆有所差异。我国制定的各项法律法规均对这一方面做出了明文规定。在工程实施过程中，往往会出现各种类型的争议与纠纷，例

2024-09-18 15,340
建筑工程设计变更是否可以索赔
你这里说的有关政策是一个很模糊的条款，严格从法律上来说，政策不是法律，法律不是政策，但我个人认为，你这里的政策指中国现行的有关法律法规。回到你们的实际情况，由于设计变更（施工单位应为乙方吧），导致双

2022-01-06 15,340
建设工程项目变更可以索赔吗？
建设工程项目变更，如果是擅自变更，属于不履行合同义务或者不按约定履行的，则当事人可以索赔。如果是经当事人之间协商一致变更工程项目的，则不可以索赔。

2023-03-09 15,340
什么是设计设计合同变更
有关设计变更的合同规定有什么? 有关设计变更的合同规定包括：定作人在合同履行过程中改变承包工程的要求，给承包人造成损失的，应当赔偿承包人所有的损失。根据法律规定，可以协商一致变更，建议签订变更补充协议

2023-08-31 15,340

法律短视频更多>>

00:58
建设工程索赔时效是怎样的
在建设工程索赔纠纷中，受到侵害的一方可以起诉另外一方，要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的，而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方

1,179 15,340
01:30
合同变更协议什么时候生效
合同法规定了，在合同订立之后、合同的履行过程中，合同双方当事人可以通过合意，变更合同的内容。一旦双方达成合同的变更协议，就视作对合同的内容进行了变更，这时候变更发生法律效力。但是只针对的是一般的情况，对于双方约定或者法律规定，变更后的合同需

1,021 15,340
00:51
股权变更需要多久时间
公司进行股权变更，是向当地的工商部门申请变更。在材料齐全的情况下，一般5至7个工作日就可以完成，是从工商部门正式受理之日起算。需要准备的材料，包括股东会的决议，公司的变更申请书，公司修改之后的章程，还有新的股东的身份证复印件，营业执照复印件

2,698 15,340