承包人能申请哪些施工索赔

2022-01-04 4

普法内容

承包人可以申请的施工索赔有：指令错误造成的损失；未按合同时间提供图纸造成的损失；延期开工或暂停施工造成的损失；没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化造成的损失；对工程质量的检验影响施工正常进行造成的损失；没有按照合同时间支付工程预付款和进度款造成的损失；供应的材料设备不合格造成的损失。

《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

施工期内承包人有什么索赔
承包人有权依法索赔的施工赔偿包括：发包人未按约定提供施工场地、施工条件所造成的损失赔偿；工程设计变更导致工期延长的损失赔偿；发包人未按约定供应材料、设备造成的损失赔偿以及发包人工作失误造成的损失赔偿等。

2021-02-15 78
工程索赔指承包人向发包人的索赔
工程索赔指承包人向发包人的索赔是正确的。工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的

2022-12-27 17
发包人向承包人索赔的依据有哪些？
发包人向承包人索赔的依据如下： 1.乙方不能按合同工期竣工。 2.施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为。

2020-09-10 173

专业问答更多>>

施工项目是否承包人应向招标人申请索赔
1、承包人可以申请的施工索赔有：指令错误造成的损失；未按合同时间提供图纸造成的损失。 2、延期开工或暂停施工造成的损失；没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化造成的损失。 3、对工程质量的检验影响施

2022-12-05 15,340
承包人要提供哪些证据可以申请索赔
提出索赔的依据主要有以下几方面: 1.招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等. 2.双方往来的信件及各种会议,会谈纪要. 3.施工

2022-05-31 15,340
承包人施工索赔应该向哪些部门提出
1、承包人可以申请的施工索赔有：指令错误造成的损失；未按合同时间提供图纸造成的损失。 2、延期开工或暂停施工造成的损失；没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化造成的损失。 3、对工程质量的检验影响施

2022-06-24 15,340
施工合同应包括哪些内容，承包商施工索赔的情况有哪些
1、施工合同应包括哪些内容（1）施工主要是指工程的建筑与安装。施工合同是指施工人完成工程的建筑安装工作；（2）施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价

2022-10-15 15,340

法律短视频更多>>

00:58
承包人可以索赔的施工赔偿有哪些
在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

1,518 15,340
01:02
承包人申请优先受偿权后需采取保全措施吗
承包人申请优先受偿权后可以申请保全措施，保全措施不是必经的程序。财产保全是法院根据当事人的请求，采取查封、冻结、扣押等强制措施，防止当事人将财产转移或发生所有权变更，保全措施的的目的是为了避免执行落空，申请执行后却没财产可供执行。保全措施可

1,223 15,340
01:14
施工索赔注意事项是什么
施工索赔的注意事项如下： 1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔，索赔的民事诉讼时效为三年； 2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现； 3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分

452 15,340