建筑工程价款拖延的原因及索赔依据是什么

2021-01-21 124

普法内容

拖延支付建筑工程价款的原因有：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备等；发包人变更计划，提供的资料不准确等；发包人未按照约定支付价款等。索赔依据是即将生效的《民法典》第八百零三条至第八百零五条。

《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《民法典》第八百零五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建筑工程索赔的法律依据，建筑工程如何索赔？
1、强化管理，降低索赔风险（1）计划管理。对基建项目的投资、工期和质量要有一个符合实际的计划，推行限额设计（即按照批准的可行性研究报告及投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制技术设计），严格控制工程造价，减少结算和付款风险。国

2024-07-03 24
建筑工程工程施工损失的法律依据是什么
办理结果（一）结果形式： 1、对准予许可的，在1个工作日内制作《办理结果通知书》和《建筑工程施工许可证》，并在10日内将许可证书送达申请人。 2、对不予许可的，在1个工作日内制作《办理结果通知书》，写明理由和申请人享有的依法申请行政复议或

2024-05-22 8
有哪些建筑工程索赔处理原则？具体是指的什么
工程索赔的处理原则有哪些？程索赔的基本原则是建设工程合同当事人在索赔活动中应当遵循的一般性准则。在索赔中坚持有关的基本原则，是索赔取得成功的关键。应本着实事求是、公平公正的态度进行对待，必须要遵循严格以合同作为依据、及时收集索赔资料的原则、

2024-07-01 9

专业问答更多>>

建筑工程工期索赔的依据是什么，索赔需要满足什么条件
1、合同约定或双方认可的施工总进度规划。 2、合同双方认可的详细进度计划。 3、合同双方认可的对工期的修改文件。 4、施工日志、气象资料。 1、发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的

2023-08-27 15,340
什么是工程索赔？工程索赔的意思是什么？工程索赔的依据和处理原则
工程索赔是指工程承包合同履行中发包人或承包人因对方不履行或不完全履行约定的义务，或者由于对方的行为以及无法防止的外因使权利人受到损失时而向对方提出赔偿要求的权利。工程索赔是双向的，包括施工索赔和业主索

2022-02-15 15,340
因业主原因造成工程延误,导致长期滞留,怎样索赔利息及法律依据
根据合同法第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。业主原因造成工程延误，包括履约保证金利息损失在内的损失，都应当由业主承

2022-10-09 15,340
建筑工程维修及财务损失赔偿法律依据是什么
施工单位依照本办法第四十条规定对工程负责维修的，其维修的经济责任由责任方承担。（一）施工单位未按国家有关规范、标准和设计要求施工，造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任；（二）由于设计方面的

2022-03-13 15,340

法律短视频更多>>

00:45
建筑工程款拖欠可以起诉解决吗
建筑工程款的拖欠属于建设工程施工合同纠纷的一种，属于民事纠纷。因此，如果发包人拖欠建筑工程款，且经承包人追要后，仍然不予支付的，承包人可以拿起法律的武器，向法院起诉发包人。承包人可以向发包人住所地法院起诉，也可以向建筑施工合同履行地法院起诉

674 15,340
00:58
建设工程索赔时效是怎样的
在建设工程索赔纠纷中，受到侵害的一方可以起诉另外一方，要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的，而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方

1,160 15,340
00:57
工程索赔需要搜集什么证据
施工建设工程发生索赔事件之后，必须要收集以下几个方面的证据：1、合同文件。包含合同的文本以及之后签的合同补充协议、招标文件、投标文件、建设图纸、工程清单等等相关的资料；2、工程进行过程中的l的录像以及照片，包含隐蔽工程覆盖前的录像照片以及工

1,222 15,340