建筑工程索赔的法律依据有什么

2022-03-26 12

普法内容

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。（《民法典》生效时间为2021年1月1日）

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建筑工程价款拖延的原因及索赔依据是什么?
拖延支付建筑工程价款的原因有：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备等；发包人变更计划，提供的资料不准确等；发包人未按照约定支付价款等。索赔依据是即将生效的《民法典》第八百零三条至第八百零五条。

2021-12-18 39
工程缓建临时设施如何索赔，有没有法律依据
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，可以与其协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。法律规定，当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

2024-05-24 24
工程索赔的依据，法律上的解决办法是什么
本为由工程建设律师为您讲述“工程索赔的依据” 1、工地会议记录和有关工程的来往信件，都必须全部保存妥当，直到合同全部履行完毕、所有索赔项目获得解决为止。 2、各种施工进度表，包括业主代表和分包编制的进度表。 3、施工备忘录，在施工中发生影响

2024-05-11 30

专业问答更多>>

建筑工程工期索赔的依据是什么，索赔需要满足什么条件
1、合同约定或双方认可的施工总进度规划。 2、合同双方认可的详细进度计划。 3、合同双方认可的对工期的修改文件。 4、施工日志、气象资料。 1、发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的

2023-08-27 15,340
建筑工程质量索赔期限为多长时间？工程索赔的依据有哪些
对于建筑工程来讲，确保工程质量和工地的安全性是最重要的两大环节。工程质量，工头坚决不允许偷工减料的完成。那么，在建筑工程质量索赔期限为多长时间呢？工程索赔依据又是怎么样的呢？我相信你对这个问题会产生浓

2022-10-13 15,340
建筑工程履约保证金的计算有什么法律依据？
2012年2月1日起施行的《中华人民共和国招标投标法实施条例》中 “第五十八条招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。”

2022-07-25 15,340
建筑工程价款拖延的原因及索赔依据是哪些？
根据相关法律规定，如果因发包人的过程而导致的损害结果，承包人可以向发包人索赔，由发包人承担损害责任。 1.发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，

2022-05-28 15,340

法律短视频更多>>

00:57
工程索赔需要搜集什么证据
施工建设工程发生索赔事件之后，必须要收集以下几个方面的证据：1、合同文件。包含合同的文本以及之后签的合同补充协议、招标文件、投标文件、建设图纸、工程清单等等相关的资料；2、工程进行过程中的l的录像以及照片，包含隐蔽工程覆盖前的录像照片以及工

1,295 15,340
01:09
违章建筑强拆的法律程序
违章建筑强拆的法律程序： 1、立案； 2、调查程序，调查人员不得少于2个人并要主动出示执法证件，在被询问以及在签署笔录时要谨慎； 3、决定程序，同时履行告知，听取陈述、申辩； 4、处罚决定书的送达和执行。行政机关在作出行政处罚决定之前，应

1,682 15,340
01:11
抚恤金的分配有什么法律依据
抚恤金的分配的法律依据有： 1、可按照民政部、人事部、财政部《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤发放办法的通知》的相关规定，执行分配。 2、可以按照劳动和社会保障部、人事部、民政部、财政部发布的《关于事业单位民间非营利组织工作人

2,348 15,340

吴莉律师

广东天穗律师事务所 | 专职律师

擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

咨询律师

186-2004-7948

主讲嘉宾

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐