您的位置:法师兄 > 律师普法 > 工程延期索赔怎么处理
工程延期索赔怎么处理

工程延期索赔怎么处理

2022-08-25 427
普法内容
工程延期索赔处理方式如下: 1、及时请参建各方到现场调查,了解事件发生的原因,确定事件性质,分清风险的归属; 2、督促批复部门对各有关细节应做详细记录,并由驻地工程师签认; 3、与有关各方积极协调配合,消除引起延期索赔的因素,减少损失。 工程工期延误的处罚如下: 1、承包人导致工期延误的,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失; 2、发包人导致工期延误的,应当顺延工期,补偿承包人停工、误工的损失。具体的处罚需要根据双方当事人在合同中的约定。
《中华人民共和国民法典》
第八百零四条  因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零七条  发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 工程延期对监理费的索赔方法
    工程延期对监理费的索赔方法

    工程延期后监理费的索赔方式有: 1、如果合同中有相关约定的,当事人可要求对方按合同约定进行赔偿; 2、如果合同没有约定的,当事人可与对方就监理费用进行协商; 3、如不能协商一致的,当事人可依法向人民法院起诉。

    2020-01-19 258
  • 工程的延期索赔如何解决
    工程的延期索赔如何解决

    关于工程的延期索赔,首先要正确认识索赔的作用,严格规定合同中的索赔条款。 合同一经签订,合同双方即产生权利和义务关系,索赔是建筑施工民法典律效力的具体体现,没有索赔和关于索赔的法律规定,合同的实施就得不到保证。索赔能对违约者起警戒作用,有助

    2024-06-21 19
  • 延期交楼索赔流程
    延期交楼索赔流程

    延期交楼索赔流程如下: 1、购房者提出退房要求。如果因开发商责任导致退房,开发商应承担退房造成的所有经济损失。如果因购房者贷款申请未获批准,或者双方对付款方式不能协商一致等原因退房,开发商无需承担责任。 2、15个工作日内办好退款手续。购房

    2023-03-21 35
专业问答更多>>
  • 工程延期交付发包方怎么索赔,发包方如何索赔工程延期的情况

    现在许多的建设工程,因为工程量太大,并且比较复杂,难以进行处理就会选择以分包的方式承包给众多的工程队去分批次处理,但是现实生活当中,有的时候会发生承包工程的人拖延交付工程期限的现象,那么工程延期交付发

    2022-10-13 15,340
  • 工程延期交付能否索赔

    根据合同约定及合同法规定,发包人是可以要求承包人赔偿损失。按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。 1、根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或

    2022-11-23 15,340
  • 工程延期索赔函如何写

    我来说一五工程延期索赔函怎么写吧:用一个标准表格,把实际发生的情况说明白,如果你想索赔工期就说明白要索赔多少工期,如果是索赔因延误造成的经济损失,就列出详细,负责人签上字,盖上章,报监理、甲方审批签字

    2023-06-25 15,340
  • 工程合同违约和工期延长怎么索赔

    工期延误对合同双方都会造成一定的损失,雇主因工程不能及时交付使用、投入生产,不能按计划实现投资目的,失去盈利的机会;承包商则因工期延误增加管理成本及其他费用支出。如果工期延误的原因是由于承包商的失误,

    2023-05-26 15,340
法律短视频更多>>
  • 建设工程索赔时效是怎样的 00:58
    建设工程索赔时效是怎样的

    在建设工程索赔纠纷中,受到侵害的一方可以起诉另外一方,要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的,而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方

    1,199 15,340
  • 工期顺延和工期延误有什么区别 01:21
    工期顺延和工期延误有什么区别

    工期延误,即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间,比计划规定的完成时间晚,从而可能使合同工期的延长。 通常情况下,工期延误有两种情形:第一种是在施工时,实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后,但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

    3,393 15,340
  • 工程索赔需要搜集什么证据 00:57
    工程索赔需要搜集什么证据

    施工建设工程发生索赔事件之后,必须要收集以下几个方面的证据:1、合同文件。包含合同的文本以及之后签的合同补充协议、招标文件、投标文件、建设图纸、工程清单等等相关的资料;2、工程进行过程中的l的录像以及照片,包含隐蔽工程覆盖前的录像照片以及工

    1,273 15,340
方向律师 方向律师

北京市京师(深圳)律师事务所 | 团队负责人

擅长:合同纠纷、债权债务、劳动纠纷、婚姻家庭、建设工程、交通事故、刑事辩护、民事诉讼、仲裁、房产纠纷、继承、企业法律顾问
咨询律师
147-7615-9929
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?