工程验收后不出验收报告怎么办

2020-06-14 169

普法内容

由于建设工程施工专业性很强，且大多涉及社会公众利益，因此，工程竣工后使用前进行验收是法律强制性规定，但现实中经常会出现建设单位为了拖延支付工程款的时间，工程验收后不出验收报告的情形。作为承包单位来讲，如果遇到上述情形，可以从以下几个方面着手：首先，组织竣工验收的时候，派项目经理或技术负责人前往参与竣工验收会，在最终竣工验收会议记录上签字并拍照或录像留存证据;其次，按照法律规定，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期，因此，承包人在向发包人提交竣工验收报告时应当注意证据的留存，如果超过双方合同约定的验收期限，发包人仍不组织验收的，承包人可以以“提交验收报告之日为竣工之日”向发包人主张支付剩余工程款;最后，如果建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，承包人可以“以转移占有建设工程之日为竣工日期”为由向发包人主张支付剩余工程款。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

工程峻X验收报告
工程竣工验收报告主要内容是简要说明工程竣工验收报告项目可行性研究报告批复或计划任务书和核准单位及批准文号，批准的建设投资和工程概算（包括修正概算），规定的建设规模及生产能力，建设项目的包干协议等主要内容。工程竣工验收是指建设工程依照国家有关

2024-06-24 3
质监局要验收验收报告吗
1.竣工验收是有建设单位组织，参建单位有：建设单位、地质单位、监理单位、施工单位； 2.竣工验收时，建设单位提供竣工报告、监理单位提供质量评估报告、施工单位提供竣工验收报告； 3.竣工验收时应在实体检查或复查合格后，当地的质量监督部门（即质

2021-02-04 375
提交竣工验收报告多少天内验收？
应依据双方在合同中的约定期限处理，如果甲方在约定期限内未组织验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期。按工程验收规定，工程完工后施工单位书面申请验收，甲方在30天内决定是否验收。若甲方30天不答复或工程未验收己经使用，可视同已经验收。

2021-10-29 143

专业问答更多>>

验收报告不出具怎么办
由于建设工程施工专业性强，大多涉及公共利益，工程竣工后使用前验收是法律强制性规定，但现实中建设单位为了拖延支付工程款的时间，工程验收后往往不出具验收报告。作为承包商，如果遇到上述情况，可以从以下几个方

2021-11-18 15,340
领导让我写验收报告，工程竣工验收报告怎么写，内容有哪些？
一、基本信息主要是工程名称、建设单位、项目法人、结论意见几个方面。具体来说，还包括工程地址、施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位、建设单位、建筑面积、地上总高、结构形式、层数、等级、质评、建筑物安

2022-12-14 15,340
工程竣工验收报告(建筑工程)
工程竣工验收报告 (建筑工程) 工程名称：验收日期：建设单位(盖章)：填写说明 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。 2、填写要求内容认真，语言简练，字迹清楚。 3、工程竣工

2022-04-28 15,340
提交竣工验收报告几天内验收
应依据双方在合同中的约定期限处理，如果甲方在约定期限内未组织验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期。按工程验收规定，工程完工后施工单位书面申请验收，甲方在30天内决定是否验收。若甲方30天不答

2023-12-20 15,340

法律短视频更多>>

00:49
没有竣工验收报告可以交房吗
没有取得竣工验收报告是不可以强行交房的。开发商如果强行交房，那么购房者是可以拒绝交房的。房屋要进行交付必须要满足交付使用的条件。首先就是要取得竣工验收报告。在房屋竣工之后，应该根据施工图纸说明书，国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，对房屋

6,161 15,340
00:55
建设工程竣工验收的程序是什么
建设工程竣工验收的程序主要包括了以下步骤：第1步就是由施工单位进行自检。施工单位应当在施工完成之后自行组织有关人员进行检查验收。如果发现问题，那么要及时进行整改。完成自检之后就由监理单位进行预验，也就是竣工预验收，监理单位在验收之后要向建设

2,635 15,340
00:57
工程验收应注意哪些问题
工程验收应当注意以下两个问题：第一就是工程是否符合竣工验收的必备条件。工程竣工验收需要具备的条件包括了完成建设工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，质监站责令整改的问题已全部整改完成；第二就是要严格按照工程竣工验收程

4,224 15,340