您的位置:法师兄 > 律师普法 > 如何认定工程合同中的开工日期
如何认定工程合同中的开工日期

如何认定工程合同中的开工日期

2022-04-12 1,599
普法内容
一般情况下,开工的日期是以合同规定的具体日期为准;以发包人开工通知中规定的日期为开工日期;以监理人开工通知中规定的日期为开工日期;并批准承包人提交的开工报告或开工申请为开工日期。一般开工的日期是工期的起点,是控制工期风险的第一个重要节点。发出开工通知后,不具备开工条件的,以达到开工条件的时间为开工日期,因承包人原因延误开工时间的,以开工通知中载明的时间为开工日期。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第五条当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定: 1、开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期; 开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期; 2、承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期;
相关合同
如何写租房通用版合同最新版
如何写租房通用版合同最新版
审核日期:2021.12.09页数:4大小:18820KB格式:.docx
9.9
标准模板,无水印,word版下载,可随意修改
如何写土地出租合同最新模板
如何写土地出租合同最新模板
审核日期:2021.12.09页数:3大小:18312KB格式:.docx
9.9
标准模板,无水印,word版下载,可随意修改
标准版如何撤销赠与协议
标准版如何撤销赠与协议
审核日期:2021.12.10页数:2大小:17562KB格式:.docx
9.9
标准模板,无水印,word版下载,可随意修改
展开

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 在施工合同中怎样认定工程的竣工日期
    在施工合同中怎样认定工程的竣工日期

    认定工程合同中竣工日期的方法是: (一)建设工程经竣工验收合格的,竣工日期应认定为竣工验收合格之日; (二)承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的,竣工日期应认定为承包人提交验收报告之日; (三)建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的,竣工

    2021-03-03 145
  • 工程质量合同中设计竣工日期如何计算?
    工程质量合同中设计竣工日期如何计算?

    要认定工程合同中的竣工日期的话,那么只要合同得到了当事人双方的签字认可就可以进行认定。而不同情况进行分析的话,那么如果双方当事人签字确认了竣工日期,则该确认的日期为竣工日期,建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。还有一种情

    2020-04-02 326
  • 中标的工程合同已签工程未开工合同过期将如何解决
    中标的工程合同已签工程未开工合同过期将如何解决

    1、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。约定违约金的,可

    2022-07-04 17
专业问答更多>>
  • 工程预收款合同如何认定竣工日期

    竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和

    2022-11-21 15,340
  • 实际开工日期如何认定

    1、双方对开工日期有约定的,应当按照约定的内容确定开工日期。 2、当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定: (1)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期

    2022-10-11 15,340
  • 建筑工程施工合同未注明开工日期但已签订合同开工日期应如何纳税?

    国税总局2016第17号公告:第三条纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,应按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和计税方法,向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款,向机构所在地主管国税机关申

    2022-02-10 15,340
  • 关于工程合同中的竣工日期的认定方式法律作何规定?

    工程合同中的竣工日期以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

    2023-02-24 15,340
法律短视频更多>>
  • 工程保修期如何规定 01:28
    工程保修期如何规定

    根据《建设工程质量管理条例》,建设工程质量保修金是指建设单位和承包人在建设工程合同中约定的在保修期和保修范围内修复工程质量缺陷的资金。建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的,建设单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。建设工程

    6,689 15,340
  • 工程施工合同纠纷如何解决 01:13
    工程施工合同纠纷如何解决

    工程施工合同纠纷的解决途径,具体包括了: 1、与对方当事人进行协商,双方就纠纷问题重新协商; 2、如果无法协商的话,可以向当地的人民调解委员会申请调解介入; 3、根据工程施工合同的相关约定,向双方事先约定的仲裁委员会申请仲裁; 4、以对方当

    848 15,340
  • 认定工伤的流程 01:20
    认定工伤的流程

    认定工伤的流程的第一步是先申请认定工伤,要想被认定为工伤需要同时符合三个条件,分别是在工作时间,工作地点和工作原因。符合这三个条件被认定为工伤后第二步是向有关部门提交材料。根据我国的工伤保险条例,申报工伤,需要提交以下材料。第一份材料就是工

    1,234 15,340
李方勇律师 李方勇律师

北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职律师

擅长:婚姻家庭、劳动纠纷
咨询律师
400-875-8880
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?