您的位置:法师兄 > 律师普法 > 建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么的
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么的

建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么的

2022-08-12 178
普法内容
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是: 1、建筑工程的工程量增加; 2、发包人变更了工程设计; 3、发包人没有按合同约定提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当; 6、工程质量鉴定。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
相关合同
房屋认购合同书的内容是什么样的
房屋认购合同书的内容是什么样的
审核日期:2021.12.08页数:3大小:18153KB格式:.docx
9.9
标准模板,无水印,word版下载,可随意修改
施工合同变更补充协议范文
施工合同变更补充协议范文
审核日期:2022.03.10页数:6大小:19869KB格式:.docx
9.9
标准模板,无水印,word版下载,可随意修改
危房改造建筑工程施工合同范本
危房改造建筑工程施工合同范本
审核日期:2022.03.07页数:5大小:18935KB格式:.docx
9.9
标准模板,无水印,word版下载,可随意修改
展开

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 建筑工程建筑合同的竣工时间是什么意思?
    建筑工程建筑合同的竣工时间是什么意思?

    建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是: 1、建筑工程的工程量增加; 2、工程的发包人变更工程设计; 3、发包人没有按约定期限提供设计图纸等施工必需资料; 4、发包人没有按约定支付工程款; 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;

    2020-12-23 208
  • 怎么变更建筑工程施工许可证
    怎么变更建筑工程施工许可证

    一、申请前的准备工作及办理条件 (1)施工场地已基本具备施工条件; (2)已经办理该建筑工程用地批准手续; (3)在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证; (4)需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求; 二、申请房屋建筑工程,申请人需提交如

    2024-07-24 39
  • 施工合同竣工日期延期怎么办
    施工合同竣工日期延期怎么办

    一般在合同中会有所规定,比如延期多久给予多少赔偿,如果有约定就要按照约定赔付,没有约定需要双方协商

    2024-06-06 29
专业问答更多>>
  • 工程施工监理合同变更和变更工程竣工日期的区别

    施工合同竣工日期变更的条件在施工过程中,工期延误的原因很多。从实践来看,工期延长的主要原因如下:1。在工程量增加的施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺

    2021-11-12 15,340
  • 建筑工程的实际竣工日期是什么意思?

    如果施工合同无约定或者约定不明的,则适用法定原则。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。

    2022-11-15 15,340
  • 当事人对建筑工程竣工日期进行变更怎么办

    当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,应当分别按照以下情形予以认定: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验

    2023-01-03 15,340
  • 怎么定工程合同的竣工日期和已竣工的工程日期

    竣工是指承包商完成施工任务。一般而言,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。但在实践中,承包商的工程竣工日期和竣工验收时间往往存在时差,因此确定竣工日期非常重要,因为它涉及到工程款的支付时

    2021-11-30 15,340
法律短视频更多>>
  • 施工合同变更的条件 01:11
    施工合同变更的条件

    施工合同的变更条件有哪些 根据我国合同法及相关司法解释的规定,施工合同的变更条件如下:1、订立合同时一方对合同存在重大误解的;2、订立的合同对一方明显不公平的;3、订立合同时受到欺诈、威胁,订立的合同违背了当事人本意的;4、订立合同时的客观

    705 15,340
  • 劳务合同和建筑工程施工合同的区别 01:04
    劳务合同和建筑工程施工合同的区别

    劳务合同和建设工程施工合同的区别在于,二者的主体不同,而且二者的订立目的根本不同。劳务合同主要是指,民事主体之间以劳动的形式,提供给另一方主体的服务民事合同。双方签订劳务合同的目的在于,完成某一项劳务以及劳务成果。而建设工程施工合同主要是指

    8,548 15,340
  • 建设工程竣工验收的程序是什么 00:55
    建设工程竣工验收的程序是什么

    建设工程竣工验收的程序主要包括了以下步骤:第1步就是由施工单位进行自检。施工单位应当在施工完成之后自行组织有关人员进行检查验收。如果发现问题,那么要及时进行整改。完成自检之后就由监理单位进行预验,也就是竣工预验收,监理单位在验收之后要向建设

    2,700 15,340
刘征鑫律师 刘征鑫律师

重庆合益律师事务所 | 高级合伙人

擅长:刑事辩护、合同纠纷、债权债务、企业法律顾问、婚姻家庭、民事诉讼
咨询律师
189-8367-2457
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?