工期延误的情形有哪些

2021-01-27 590

普法内容

工期延误的情形包括： 1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。 2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能够正常进行。 3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能够正常进行。 4、工程设计变更和工程量增加。 5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。 6、不可抗力。 7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

试用期延长有哪些情形
试用期延长的四种情形如下： 1、劳动者在试用期发生病假、产假、婚丧假等合理假期的情况； 2、造成用人单位无法进行完整考察劳动者； 3、用人单位在试用期发生暂时停业等情况，劳动者无法清晰了解用人单位，无法判断是否需继续在单位留任； 4、双方可

2022-06-08 1,334
工程合同关于工程延期的情形有哪些的呢
（1）如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化，对该部分工程价款不能协商一致，承包人可以要求按照定额审价；（2）如果是合同范围之外的工程，承包人需要保留发包人同意施工的凭证，然后结合其他签证据实结算；（3）如果因发包人的原

2024-06-07 10
延期交房可以退房的情形有哪些
延期交房可以退房的情形有： 1、开发商延期交房，经催告后在合理期限内仍未履行； 2、开发商延期交付，催告后在合理期限内仍未履行的，不给出合理理由或盲目逃避； 3、延期交付，经催告后开发商在合理期限内交付的，买受人不能要求解除合同，但可以要求

2022-04-14 320

专业问答更多>>

什么叫误工费，有哪些情形
需要支付误工费的情况： 1、侵害他人造成人身伤害的，应当赔偿误工费； 2、合同一方不履行合同义务或者履行义务不符合同约定，使受害人或者另一方无法进行生产劳动和报酬的，应当支付误工费。

2021-12-21 15,340
延长试用期情形有哪些
1、公司与员工所约定的试用期是合法的。 2、由于合同所约定的试用期不到六个月，延长试用期有一定的空间。 3、如果试用期员工不同意延长，公司是不能单方延长试用期的。 4、如果试用期员工同意延长，则公司将

2023-09-05 15,340
承包人可以顺延工程工期的情形有哪些
承包人可以顺延工程工期的情形有：在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期： 1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工

2023-03-04 15,340
哪些情形是“判决可能有错误”的情形？
根据最高人民法院《关于适用停止执行死刑程序有关问题的规定》。第一条刑事诉讼法第二百一十一条、第二百一十二条规定的判决“可能有错误”包括下列情形：（一）发现罪犯可能有其他犯罪的；（二）共同犯罪的其他犯罪

2022-10-26 15,340

法律短视频更多>>

01:21
工期顺延和工期延误有什么区别
工期延误，即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间，比计划规定的完成时间晚，从而可能使合同工期的延长。通常情况下，工期延误有两种情形：第一种是在施工时，实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后，但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

3,307 15,340
01:14
工期顺延哪些情况算合法
工期顺延的合法情况有，发包人要求承包人增加工程量；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺

1,074 15,340
01:09
建筑工程可以分包的情形有哪些
建设工程专业承包合同的承包人，只有取得发包人的同意之后，才可以把自己承包的一些工作交给其他人来完成。承包人不能把自己承包的全部工程都转包给其他人，同时，承包人也不能把自己承包的全部工程，进行肢解之后，采用分包的方式，分别转包给其他人。要

822 15,340