工期延误哪些情况发包人承担相关费用

2024-05-26 17

普法内容

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 1、发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的； 2、发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的； 3、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的； 4、发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的； 5、发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的； 6、监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的； 7、专用合同条款中约定的其他情形。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

工期延误承包人可以索赔的费用
因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿根据民法典规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压

2024-06-18 29
哪些情况下建筑工程发包人应承担责任
发包人应承担过错责任主要存在下列情形：一、提供的设计存在缺陷或擅自要求施工单位变更设计；二、提供或指定购买的建筑材料、设备等不符合强制标准；三、直接指定分包人分包专业工程造成的质量缺陷。

2020-07-22 259
什么情况下由发包人对工程质量承担相应责任
由发包人对工程质量承担相应责任的主要情形有： 1、发包方提供有缺陷的设计文件、勘察数据、施工图纸以及说明书等资料； 2、发包方提供或者指定购买的建筑材料、建筑配件、设备不符合国家强制性标准； 3、肢解发包建设工程； 4、直接指定分包人或指定

2020-02-22 134

专业问答更多>>

工期延误发包人应该承担何种责任？
发包人违反先履行合同义务，导致工期延误的情形： 1、发包人没有按约定提供施工条件，如拖延提供施工场地、迟延提供施工图纸及技术资料、迟延通知开工、未办理合同约定及法律规定办理各项审批手续导致勒令停工等；

2023-10-01 15,340
发生工伤公司哪些情况下会承担费用，公司承担费用的情况是什么？
应当参加工伤保险而未参加工伤保险的用人单位职工发生工伤的，由该用人单位按照规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。因工伤发生的下列费用，按照国家规定由用人单位支付： (一)治疗工伤期间的工资福利。 (

2023-06-12 15,340
有疫情的承包人需要承担工期延误的责任吗
因为疫情属于“不可抗力”，当事人因不可抗力原因不能履行合同的，可以全部或部分免除责任。也就是说承包方如果是因为疫情原因无法履行施工义务的，不需要承担工期延误责任。《民法典》第五百九十条当事人一方因不

2022-12-08 15,340
发生工伤由谁承担相关费用, 工伤的相关待遇有哪些
发生工伤，由保险和单位承担相关费用。工伤的相关待遇为《社会保险法》第三十八条因工伤发生的下列费用，按照国家规定从工伤保险基金中支付：（一）治疗工伤的医疗费用和康复费用；（二）住院伙食补助费；（三

2022-03-26 15,340

法律短视频更多>>

01:14
工期顺延哪些情况算合法
工期顺延的合法情况有，发包人要求承包人增加工程量；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺

1,120 15,340
01:43
哪些情况属于变相的辞退员工
变更员工岗位或者降薪都是劳动合同的重大变更，需要甲乙双方协商，协商不成应履行原合同内容。在职位没有变化的情况下如擅自降低你的工资，你可以通过仲裁请求支付工资差额，且因为公司存在上述违法事由，你可以随时与之解除劳动合同，并要求公司支付经济补偿

3,175 15,340
01:21
工期顺延和工期延误有什么区别
工期延误，即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间，比计划规定的完成时间晚，从而可能使合同工期的延长。通常情况下，工期延误有两种情形：第一种是在施工时，实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后，但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

3,393 15,340