民法典规定无缝方管制造厂购销合同怎么拟写

2024-07-08 1

普法内容

无缝钢管购销合同（无缝方管制造厂）出卖人：签订地点：买受人：签订时间：第一条标的、规格、及数量外，由此给买受人造成的一切损失，均由出卖人全部承担。第四条交货方式、地点：由出卖人运至买受人指定的地点。第五条运输方式及到达站和费用负担：汽运，运至买受人指定的施工地点，运输、装卸费用由出卖人承担。第六条验收标准、方法、地点及期限：货到买受人指定地点后，按国家现行标准及样品现场三方验收，核实数量后抽样送质监部门化验合格（化验费由出卖人承担）。第七条结算方式、时间及地点：供货至施工现场，核实数量，现场验收合格后付至总货款的90％，抽样送质监部门全部化验全部合格后，余款付清。第八条本合同解除的条件：供货完毕，化验合格，货款付清后合同自动解除。第九条违约责任：出卖人接到买受人计划后3天内全部供货完毕，逾期供货每天罚款1000元，罚金从合同价款中扣抵。第十条合同争议的解决方式：双方当事人协商解决，协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

民法典规定有人知道购销合同结算方式怎么写吗
合同的付款方式有以下几种： 1、一次性付款。此种付款方式简单、明确，受到的外力影响因素较少，手续相对单一。即预定买受人在约定的时间一次履行付款义务，开发商将住宅交付购房人，合同即履行完毕。此种方式适合有较好经济能力的购房人，同时也是开发企业

2024-07-01 12
民法典规定购销合同能写有效期吗？合法吗？
购销合同是买卖合同的变化形式，它同买卖合同的要求基本上是一致的。主要是指供方（卖方）同需方（买方）根据协商一致的意见，由供方将一产品交付给需方，需方接受产品并按规定支付价款的协议。购销合同内容包括首先甲乙方即就是购买方与供货方的确认。产品的

2024-04-23 25
民法典规定石龟购销合同．doc
一、购销合同是统称，包括两种合同：即采购合同和销售合同。采购合同是指购进货物的合同；销售合同是指单耽厕甘丿仿搽湿敞溅售出货物的合同。这两种合同具有本质的不同，一般不会在同一个合同中既采购货物又销售货物，而是要分别订立采购或销售合同。二、订

2024-06-22 16

专业问答更多>>

无缝方管购销合同到哪里写？
首先写明标题购销合同，其次写明双方的详细的身份信息以及写清价格、数量、付款方式、运输方式、质量标准、收货方式、违约责任等等，最后，双方签字盖章以及写明协议时间。

2023-09-09 15,340
签了买卖合同无缝方管制造厂单方面违约怎么办？
买卖合同中一方延迟履行违约，另一方可以向违约方主张违约金后，应该继续履行合同。根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）的规定: 第二十七条当事人通过反诉或者抗辩的方式，请求

2022-07-15 15,340
民法典规定购销合同能写有效期吗？合法吗？
购销合同是买卖合同的变化形式，它同买卖合同的要求基本上是一致的。主要是指供方（卖方）同需方（买方）根据协商一致的意见，由供方将一产品交付给需方，需方接受产品并按规定支付价款的协议。购销合同内容包括首先

2023-07-16 15,340
民法典是怎么写房屋购销合同的
民法典中房屋购销合同是房屋买卖合同，即出卖人将房屋交付并转移所有权与买受人，买受人支付价款的合同。转移所有权的一方为出卖人或卖方，支付价款而取得所有权的一方为买受人或者买方。

2023-09-07 15,340

法律短视频更多>>

01:18
产品购销合同违约责任怎样写
违约责任是合同一方不根据合同约定履行义务或者不完全履行义务时应承担的法律责任。在产品购销合同违约责任中，当事人可以设立违约金或者约定违约方需要赔偿守约方的损失作为合同违约的救济方式。如果守约方有证据证明违约金金额过低，可向人民法院请求增加违

1,325 15,340
01:03
民法典建筑工程施工合同优先权规定
民法典有关建设工程施工合同优先权的规定，主要是指民法典第807条的规定。根据我国民法典的规定，为了保护建设工程承包人的合法权益，缓解基层的劳动纠纷，法律设定了建设工程施工合同当中承包人享有优先受偿权。具体来说，如果建设工程的发包人没有按照合

5,979 15,340
01:39
民法典944条规定是什么
民法典第944条是：关于业主向物业服务人支付物业费的义务的规定。业主应当按照约定向物业服务人支付物业费。如果物业服务人已经按照合同约定和相关的规定提供物业服务的，则业主不得以其未接受或者不需要接受该物业服务为由，拒绝支付物业费。如果业主逾期

24,152 15,340