工程索赔证据怎么提交，有哪些相关规定

2021-10-06 15

普法内容

索赔证据的提交由施工单位负责，索赔证据的提交分为两种情况：一种情况是，施工单位在向合同另一方提出索赔申请时需要向其提交索赔证据；另一种情况是，若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时，需要向法庭(或仲裁庭)提交索赔证据。 1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位我国现行法律对民事举证责任的规定是“谁主张，谁举证”，提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。中华人民共和国建设部与国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》示范文本也规定了施工单位在索赔过程中承担举证责任。 2、索赔证据的提交都应当在规定的期限内完成当施工单位向另一方提出索赔申请时，应在施工合同约定的期限内提交证据。若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时，应当在规定的举证期限内进行。

《中华人民共和国民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。工程索赔的主体一般是考虑索赔权进行和生效处理的施工单位主体，索赔要走工程法律层面规定的实际具体特殊相结合的流程，并且索赔要在法律法规规定的期限范围内完成和执行，未按照约定时间存在延期的情形的，由当事人自身承担责任。运输索赔其实就是指因为承运人的原因所造成货物在运输以及装卸的过程中所导致的损失，是由货品的主人向承运人或者其他的一些代理人提起损害赔偿的要求。那么，关于运输索赔的种类有哪些

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

施工索赔需要哪些条件及相关证据
施工索赔需要收集的证据有这些： 1、存在正当索赔理由的证据，也就是侵权或者违约的证据； 2、损失的证据，也就是因此遭受了多少的损失证据； 3、证明当事人合法身份的证据； 4、其他证明当事人主张的证据。

2020-07-24 111
根据规定被敲诈勒索了怎么办？，有哪些相关规定
根据规定被敲诈勒索了怎么办？ 1、被敲诈勒索了，需要报警处理。并收集如下证据：（1）首先发生勒索财物时，被害人应当收集证据证明对方用何种方式进行威胁胁迫；（2）记得保留通话录音以及微信记录，寻找知情人，提供证人证言；（3）如受伤，要立

2024-05-09 11
建筑工程的相关索赔有哪些缺陷？工程索赔如何开展
索赔是市场经济活动中常见的法律行为。具体是指合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任造成实际额外损失，向对方提出经济补偿和工期顺延的法律要求，是当今市场经济发展的必然产物。如何正确认识索赔和提高索赔的管理水平，对强化合同意识，加

2024-06-21 21

专业问答更多>>

提交工程索赔证据条件
1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位我国现行法律对民事举证责任的规定是“谁主张，谁举证”，提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。中华人民共和国建设部与国家工商行政管理局制定的《施工合同》示

2022-08-26 15,340
离婚什么时候提交证据，有哪些相关的规定
法律分析离婚什么时候提交证据，需要看法院怎么确定。法院会根据当事人的主张确定举证期限，当事人需要在举证期限内向法院提交证据材料。实际中，法院指定的举证期一般不会少于30天。

2023-10-11 15,340
应该怎样提交工程索赔的证据？
1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位，我国现行法律对民事举证责任的规定是谁主张，谁举证，提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。 2、索赔证据的提交都应当在规定的期限内完成，当施工单位向另一

2023-02-24 15,340
工程索赔证据应该如何提交
1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位我国现行法律对民事举证责任的规定是“谁主张，谁举证”，提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。中华人民共和国建设部与国家工商行政管理局制定的《施工合同》示

2022-08-27 15,340

法律短视频更多>>

00:57
工程索赔需要搜集什么证据
施工建设工程发生索赔事件之后，必须要收集以下几个方面的证据：1、合同文件。包含合同的文本以及之后签的合同补充协议、招标文件、投标文件、建设图纸、工程清单等等相关的资料；2、工程进行过程中的l的录像以及照片，包含隐蔽工程覆盖前的录像照片以及工

1,228 15,340
01:05
敲诈勒索有哪些证据
敲诈勒索的相关证据，一般有以下七种： 1、物证、书证；物证是指与案件有关的一切可以证明案件走向和案件发生事实的证据，而书证一般是指纸质的，证明范围比较小； 2、证人证言；证据的一种。一般以口头形式表达，由询问人员制作成笔录，必要时，也可以允

8,689 15,340
01:18
刑事诉讼法关于立案有哪些相关规定
刑事诉讼法关于立案的规定如下： 1、公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查； 2、任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院，或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯

2,265 15,340