工程合同违约怎么办

2022-04-16 671

普法内容

因发包人未按合同约定支付进度款或提供原材料、设备、场地和技术资料，承包人能否要求延期工期，即承包人对发包人先前履约的抗辩权能否得到支持。承包人可以顺延工期，即有权顺延工期。承包人不能证明自己提出了延长工期的要求，发包人迟延支付工程款情节轻微，不一定导致工程进度延误的，视为承包人无权延长工期。因发包人迟延支付进度款而被视为承包人有权顺延工期的，一般顺延期限顺延至发包人支付进度款之日。

《中华人民共和国民法典》第803条【发包人未按约定的时间和要求提供有关资料的违约责任】发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的，承包人可以延期有权要求赔偿停工、窝工等损失。第804条因发包人之事由，致使工程暂停或缓建者，发包人应采取措施弥补或减少损失，并赔偿承揽人因暂停、闲置、倒运、机械设备移转、物料积压所造成之损失及实际费用第805条【因发包人原因造成勘察设计返工、停工或修改的责任】因发包人变更方案造成勘察设计返工、停工或修改的，提供的资料不准确，或者逾期不提供必要的勘察设计工作条件的，发包人应当根据勘察设计人的实际消耗增加工作量并支付费用。

相关合同

2022年离婚协议书怎么写

审核日期：2022.03.08页数：4大小：18242KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

最新版租鱼塘合同怎么写

审核日期：2021.12.09页数：4大小：18614KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

场地租赁合同范本（怎么写）

审核日期：2022.03.16页数：9大小：20351KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

展开

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

对方违约没有签订工程违约合同怎么办
在没有签订工程违约合同的情况下一样可以追究违约方的违约责任，违约的法律责任是《中华人民共和国民法典》规定的，工程合同的违约责任具体包括赔偿损失支付违约金，采取补救措施等不同的表现形式，违约责任需要根据违约情况确定。【温馨提示】这是根据当前

2024-05-20 38
工程合同违约应该如何起诉，怎么起诉工程合同违约
在房地产开发实务中，开发商（发包人）与承建商（承包人）永远是合作伙伴，但他们在合作的过程中始终存在难以调和的矛盾和纠纷，法律诉讼往往是他们穷尽其他的纠纷解决途径之后，不得已而采取的最后的权利保障手段。那么工程合同违约应该如何起诉，怎么起诉工

2024-06-20 35
约定违约金建筑工程合同中太高怎么办？
一、约定违约金建筑工程合同中太高怎么办约定合同的违约金过高是可以要求减少的。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的

2024-05-10 29

专业问答更多>>

工程合同违约应该如何起诉，怎么起诉工程合同违约
在房地产开发实务中，开发商（发包人）与承建商（承包人）永远是合作伙伴，但他们在合作的过程中始终存在难以调和的矛盾和纠纷，法律诉讼往往是他们穷尽其他的纠纷解决途径之后，不得已而采取的最后的权利保障手段。

2022-10-13 15,340
合同违约的处理流程，违约怎么办
合同是约束双方的条款，若一方不履行合同义务，或者是履行了合同义务，但没有按事先约定的去履行，由此而产生的损失应当承担补救或者赔偿的义务。首先，出现违约最直接的处理方法是双方协商解决。如果一方有违约行

2022-08-26 15,340
当员工交违约金员工违约合同怎么办
我国《劳动合同法》规定：劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。用人单位要求劳动者支付的违约金不得超过服务期尚未履行部分所应分摊的培训费

2022-10-13 15,340
违约合同怎么办，违约合同怎么处理
合同违约守约方可以要求违约方承担违约责任，违约金由双方协商确定，数额一般根据双方预测的因一方违约可能带来的损失大小确定。约定的违约金低于实际发生的损失守约方可以起诉到法院请求增加违约金，约定的违约金过

2021-07-27 15,340

法律短视频更多>>

01:00
合同违约没有约定违约金怎么写
如果合同事先没有约定违约金条款，履行合同过程中对方出现了违约行为的话，守约一方不可以要求对方支付违约金。根据我国民法典的规定，违约金是约定的违约责任，当事人只能通过事先约定的方式，要求对方支付相应的违约金。因此，当事人在签订合同的时候，就应

866 15,340
00:56
商户违约合同终止商场怎么办
商户违约导致合同终止，这时候商场可以要求商户承担相应的违约责任。具体来说，需要看双方是否存在约定，来确定商户的具体违约责任以及承担的方式。首先，如果双方在订立合同的时候，事先有约定违约金的话，在商户违约的时候，商场就可以要求商户按照约定支

929 15,340
01:13
合同逾期的违约金怎么约定
合同逾期的违约金约定方式有以下两种：1、约定违约方违约时，根据违约的具体情况向受损害一方支付一定数额违约金；2、约定违约方违约时，根据受损害一方产生的实际损失支付违约金。需要注意的是，能够受保护、受到法院支持的违约金，必须是在合理区间范围内

1,563 15,340