竣工日期纠纷包含哪些处理方法

2024-05-15 8

普法内容

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

竣工日期纠纷解决方法有哪些
处理竣工日期纠纷的方法是：竣工验收合格的，以验收合格之日为竣工日期；发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；未经竣工验收发包人擅自使用的，以工程投入使用之日为竣工日期。

2021-04-24 85
应该怎么处理竣工日期纠纷
关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同［示范文本］中规定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的

2022-04-12 352
纠纷处理中包含哪几种纠纷
常见纠纷类型： 1、人格权纠纷； 2、离婚纠纷； 3、法定继承纠纷； 4、所有权纠纷； 5、财产损害赔偿纠纷； 6、承包地征收补偿费用分配纠纷； 7、土地承包经营权确认纠纷； 8、建设用地使用权纠纷； 9、买卖合同纠纷； 10、房地产开发经

2023-01-13 10

专业问答更多>>

综合解决竣工日期纠纷的方法有哪些
竣工日期的确定对后续的权利主张非常重要，那么应该如何处理竣工日期纠纷呢？关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同（示范文本）中规定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程

2022-10-14 15,340
2022年能怎么处理竣工日期纠纷
竣工日期的确定对后续的权利主张非常重要，那么应该如何处理竣工日期纠纷呢？关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同（示范文本）中规定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程

2022-12-03 15,340
房屋质量纠纷和竣工日期纠纷怎么处理
竣工日期纠纷处理：一般竣工日期的确定包括双方确认的竣工日期；建设项目通过竣工验收的，以竣工验收之日为竣工日期。因竣工日期引起的纠纷，首先双方可以协商确定协商不成的，一方可以向法院提起诉讼。

2021-11-04 15,340
如何解决竣工日期纠纷
竣工日期的确定对后续的权利主张非常重要，那么应该如何处理竣工日期纠纷呢？关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同（示范文本）中规定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程

2023-03-19 15,340

法律短视频更多>>

01:16
医疗纠纷的处理方法
根据我国法律的相关规定，发生医疗纠纷的处理办法有： 1、医患双方可以通过协商达成和解。双方以平等自愿的原则，在充分协商的基础上达成和解协议，双方当事人协商解决医疗事故的赔偿等民事责任争议，并协商确定赔偿金额； 2、通过调解的方式解决。可以向

5,089 15,340
01:02
债权债务纠纷处理方式有哪些呢
债务人不按约定还款的，债权人可以与其私下协商，再次约定还款的相关事宜。如果协商不成的，可以起诉到人民法院，个人提起诉讼的，首先要写好起诉状，起诉状中要包含起诉的请求和理由。写好起诉状后，再带上起诉状、身份证、户口本、相关证据原件或者复印件到

927 15,340
01:15
公司债务纠纷处理办法有哪些
公司债务纠纷的处理办法有以下四种，分别是： 1、和解法，债权债务当事人在自愿、互谅的基础上，直接进行协商或邀请第三人从中斡旋，解决纠纷； 2、调解法，对于签订协议后债务人又反悔或部分反悔的，债权人可以向人民法院起诉，请求判令对方当事人履行调

519 15,340