工期索赔时间怎么计算

2021-03-10 257

普法内容

计算工期索赔时间的方式是：在承包人知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交书面的索赔意向通知书，说明索赔的事由；如果承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。

《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《民法典》第八百零五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

工期索赔比例计算法是什么
总费用法又成为总成本法，通过计算出某项工程的总费用，减去单项工程的合同费用，剩余费用为索赔费用。分项法按工程造价的确定方法，逐项进行工程费用索赔。可分为：人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费用。

2024-06-28 16
怎么进行工伤索赔计算
工伤赔偿计算（一）一级至四级伤残待遇标准 1、一次性伤残补助金（1）一级伤残补助金＝本人工资×27个月（2）二级伤残补助金＝本人工资×25个月（3）三级伤残补助金＝本人工资×23个月（4）四级伤残补助金＝本人工资×21个月 2、按

2024-05-13 13
工龄赔偿期间怎样计算
按工龄赔偿，每满一年支付一个月工资。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。支付经济补偿的年限最高不超过十二年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。

2020-07-05 135

专业问答更多>>

工作期间脚被钉子扎伤，索赔怎么计算
如果只是钉子扎伤，已经长好了，那就没什么赔偿。如果外伤后留下严重后遗症，并且评上了工伤伤残级别，那就要按照级别赔偿，否则，什么也没有。

2022-10-09 15,340
如何计算工期索赔
索赔一般分为工期索赔和费用索赔两种。工期索赔的计算方法： 1、网络分析法，网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划，比较两种工期计算结果，计算出工程应顺延的工程工期； 2、比例分析法，通过分析增加或

2023-06-08 15,340
怎么计算工伤索赔的诉讼时效
工伤赔偿的仲裁时效是一年，从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

2022-11-10 15,340
误工时间怎么计算误工时间怎么算
1、误工时间的计算需要当事人出具医疗鉴定报告，因此当事人在遭受侵害后，应及时的进行法医鉴定，若未构成伤残，误工时间则是鉴定书中所载的期间。 2、若被认定有伤残等级，计算时间只能是鉴定机构在鉴定书上盖章

2021-06-24 15,340

法律短视频更多>>

01:06
租赁合同时间怎么计算
租赁合同的时间计算，一般由双方约定。例如，双方约定何年何月何日起开始租赁，就按照约定的内容来确认合同的起算时间。如果存在欺诈、胁迫、显失公平或者重大误解的情形，当事人可以请求法院撤销租赁合同，同时确认合同的正确起算时间。对于租赁合同的截止日

2,297 15,340
01:03
工资拖欠赔偿怎么计算
工资拖欠赔偿计算的规定如下： 1、被拖欠工资，劳动者可以选择解除与单位的劳动关系，并且要求单位支付经济补偿，经济补偿，按照劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付； 2、用人单位克扣或者无故拖欠劳动者公司的，除了在

821 15,340
00:58
停工留薪期从什么时候开始计算
停工留薪期是从受伤休息之日开始计算。职工由于工作遭受事故伤害，或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不可以超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委

9,364 15,340