发包人要求承包人承担修复费用怎么办

2021-03-11 127

普法内容

发包人如果没有通知承包人或无正当理由拒绝由承包人修复，并另行委托他人修复的，承包人承担的修复费用以由其自行修复所需的合理费用为限。对于在施工过程中被发现的施工质量问题，承包人需要自担因该等补救措施造成的工期延误及额外费用。由于工程进度款的支付通常与合格工程量关联，故而施工过程中出现的质量问题通常会使发包人获得拒付或扣减工程进度款的抗辩权。而承包人原因致使工程质量不符合合同约定，承包人拒绝修复、在合理期限内不能修复或者发包人有正当理由拒绝承包人修复，发包人另行委托他人修复后要求承包人承担合理修复费用的，应予支持。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

承包人要求修补需要付中包人怎么办
发包人如果没有通知承包人或无正当理由拒绝由承包人修复，并另行委托他人修复的，承包人承担的修复费用以由其自行修复所需的合理费用为限。对于在施工过程中被发现的施工质量问题，承包人需要自担因该等补救措施造成的工期延误及额外费用。由于工程进度款的支

2021-04-11 81
什么是发包人和承包人求答案
发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人有时也

2024-06-09 14
民房装修承包给私人，承包人发生事故，业主需担责吗
要解决房主是否承担责任，应当弄清楚以下两个问题：一、房主与召集人的关系如果房主与召集人形成承揽关系，发生伤害事故应当按照《最高人民法院案件适用法律若干问题的解释＞》第十条规定：承揽人在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的，定作

2024-06-27 20

专业问答更多>>

发包人要求工程修复包含哪些费用
发包人如果没有通知承包人或无正当理由拒绝由承包人修复，并另行委托他人修复的，承包人承担的修复费用以由其自行修复所需的合理费用为限。对于在施工过程中被发现的施工质量问题，承包人需要自担因该等补救措施造成

2023-12-21 15,340
发包人承担工程质量修复费的怎么处理
依据司法解释第3条及16条的规定，不管建设工程施工合同是否有效，如果建设工程经竣工验收不合格且修复后的建设工程经竣工验收合格的，发包人应当按照合同约定支付工程价款;如果建设工程经竣工验收不合格且修复后

2023-04-30 15,340
承包人重新受理工程质量修复要求费用怎么算
依据司法解释第3条及16条的规定，不管建设工程施工合同是否有效，如果建设工程经竣工验收不合格且修复后的建设工程经竣工验收合格的，发包人应当按照合同约定支付工程价款;如果建设工程经竣工验收不合格且修复后

2022-11-28 15,340
土地承包经营权确包人要求发包方承担什么义务
要求发包方承担下列义务：(一)维护承包方的土地承包经营权，不得非法变更、解除承包合同;(二)尊重承包方的生产经营自主权，不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动;(三)依照承包合同约定为承包方提供生产

2022-02-06 15,340

法律短视频更多>>

00:59
房屋维修费用谁承担
根据民法典的规定，除非当事人另有约定，否则由出租人承担租赁房屋的维修义务。当租赁房屋需要维修时，承租人有权要求出租人的合理期限内予以维修，使其符合约定的用途。若出租人不予以维修的，承租人可以自行维修。此时的维修费用，应当由出租人承担。若是承

2,075 15,340
00:59
包工头无资质要怎样承担责任
包工头无资质所承担的责任，有以下这些： 1、包工头无资质建房的，要承担出现工程事故的连带赔偿责任； 2、承包人欠付工程款，对实际施工人承担直接赔偿责任； 3、具备用工主体资格的承包单位违反法律、法规规定，将承包业务转包、分包给不具备用工主体

3,879 15,340
01:09
承包合同违约责任如何承担
承包合同的违约责任，需要看对方当事人的具体违约方式，以及当事人在合同中的具体约定。一般情况下，对方出现了违反合同约定的行为、同时不具有合法的抗辩事由的话，当事人就可以要求对方继续履行承包合同。如果合同无法继续履行的，当事人可以要求对方采

766 15,340

章法律师

广东律参律师事务所 | 律所主任

擅长：民事诉讼、房产纠纷

咨询律师

400-110-2019

主讲嘉宾

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐