工程的延期索赔应怎样处理

2024-05-14 6

普法内容

关于工程的延期索赔，首先要正确认识索赔的作用，严格规定合同中的索赔条款合同一经签订，合同双方即产生权利和义务关系，索赔是建筑施工民法典律效力的具体体现，没有索赔和关于索赔的法律规定，合同的实施就得不到保证。索赔能对违约者起警戒作用，有助于施工合同双方更加紧密的合作，有助于合同目标的实现。其次，要注重索赔证据的收集。最后，要掌握正确的索赔程序，及时提出索赔。《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

工程延期索赔的标准是什么
如果工期延误的原因是由于承包商的失误，则承包商必须设法自费赶上工期，或按规定缴纳误期赔偿金并继续完成工程，或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用；如果工期延长的原因并非承包商所致，则承包商可按合同规定和具体情况提出工期索赔

2024-07-15 14
延期交楼索赔流程
延期交楼索赔流程如下： 1、购房者提出退房要求。如果因开发商责任导致退房，开发商应承担退房造成的所有经济损失。如果因购房者贷款申请未获批准，或者双方对付款方式不能协商一致等原因退房，开发商无需承担责任。 2、15个工作日内办好退款手续。购房

2023-03-21 32
施工怎样应对工程索赔
施工索赔包括承包商向业主提出在经济或时间上给予赔偿，还包括业主对承包商的索赔，通常称为反索赔。当业主没有按施工合同规定的时间和要求提供施工场地，使承包商的施工人员、设备不能进场或进场后不能正常施工，使工期拖延的，就可以进行施工索赔。

2021-02-27 129

专业问答更多>>

工程延期交付发包方怎么索赔，发包方如何索赔工程延期的情况
现在许多的建设工程，因为工程量太大，并且比较复杂，难以进行处理就会选择以分包的方式承包给众多的工程队去分批次处理，但是现实生活当中，有的时候会发生承包工程的人拖延交付工程期限的现象，那么工程延期交付发

2022-10-13 15,340
什么是工程延期索赔
如果工期延误的原因是由于承包商的失误，则承包商必须设法自费赶上工期，或按规定缴纳误期赔偿金并继续完成工程，或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用;如果工期延长的原因并非承包商所致，则

2022-11-29 15,340
工程的延期索赔如何处,有哪些规定
工程的延期索赔处理首先要及时请参建各方到现场调查，确定事件性质，分清风险的归属；然后督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片)，并由驻地工程师签认；再与有关各方积极协调配合，消除引起延期索赔的因

2023-09-06 15,340
工程延期后监理费如何索赔呢
工程延期付款索赔，当事人双对可以协商处理，协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利，符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人;不符合起诉条

2023-08-06 15,340

法律短视频更多>>

00:58
建设工程索赔时效是怎样的
在建设工程索赔纠纷中，受到侵害的一方可以起诉另外一方，要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的，而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方

1,181 15,340
01:21
工程索赔程序怎么走
工程索赔的程序包括发出索赔意向通知、提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料、向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告等。工程索赔程序具体如下： 1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知； 2、发出索赔意向通知后的

678 15,340
01:36
发生工伤的处理流程是怎样的
发生工伤的处理流程一般为： 1、及时送往医院治疗； 2、申请工伤认定，由单位或者个人向当地劳动部门申请认定工伤； 3、申请劳动能力鉴定，在员工治疗完毕或者达到一定医疗期之后向市级劳动能力鉴定委员会申请工伤鉴定，判定伤残等级； 4、待遇审核，

19,437 15,340