工程责任合同怎么说明

2024-04-11 1

普法内容

发包人主张承包人工期违约，承包人往往抗辩具有工期顺延的情形，对于符合何种条件才能顺延工期，应当根据合同的约定。合同没有规定或规定不明时，一般对于不可归责于承包人的事由、因气候因素并经主管部门认可的、固定假期等造成的延误可以不计入工期事项。因此，对于因发包人拖欠预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地、原材料、变更设计等行为导致工期延误的，可以根据施工过程中形成的签证确认。关于工程质量责任认定的有关问题处理一如果不能依据双方提供的证据材料予以认定，则应委托有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。二是因承包人的原因致使工程质量不符合约定的，发包人可以根据工程质量问题的严重程度，相应减少支付工程价款。三是因发包人提供的原材料质量不合格，或提供的设备、技术资料等不符合合同约定，从而导致工程质量不合格或质量缺陷的，该工程质量责任应由发包人承担，发包人不得以此为由拒付或少付工程款。承包人对导致质量问题有过错的，也要承担相应的过错责任。四是发包人擅自使用未竣工验收的工程，承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。《民法典》第八百零三条发包人违约责任发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

保险合同责任免除条款之明确说明义务
由于保险合同是典型的格式合同，当事人在合同中的地位和意思表示能力相互不平等，保险人在订立保险合同过程中处于绝对优势地位。因此，为保护不特定的多数投保人的利益，我国《保险法》18条规定：“保险合同中规定有关于保险人责任免除条款的，保险人在订立

2024-05-30 24
责任划分情况说明
交通事故当事人行为对发生交通事故所起的作用所谓事故当事人行为对发生交通事故所起的作用，实际上首先是民法上关于民事责任成立要件中的因果关系原则定事故当事人的责任，首先要看行为人的行为和事故的发生和损害之间有没有因果关系果没有因果关系，即使行为

2020-07-17 317
工程施工责任明确合同的规定是哪些啊？
工程施工责任明确合同的规定是：．《建设工程施工合同示范文本》没有法律效力，只起到示范和指导的作用，如果合同约定和示范文本不同，只要不违反国家法律法规的强制性规定，都是有效的。一般通用条款来自于示范文本，专用条款的效力应优先于通用条款。 2

2024-05-30 18

专业问答更多>>

怎么解释工程合同情况说明？
第8条本条按具体工程和实际情况，逐款列出各项工作的名称、内容、完成时间和要求，实际需要而《合同条件》未列的，要对条款和内容予以补充。本条工作甲方未在签订《协议条款》时写明，但在施工中提出要求，征得乙方

2022-07-13 15,340
合同工程延期说明范x合法吗
补充协议协议编号：甲方：乙方：甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同（以下简称原合同）。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议： 1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供

2022-08-01 15,340
如何在工程责任合同中明确表述
发包人声称承包人违约,承包人则主张工期顺延。关于顺延工期,双方应根据合同的约定。如果合同未规定或规定不明确,则通常不可归责于承包人的事由、因气候因素并经主管部门认可的、固定假期等造成的延误可以不计入工

2024-11-10 15,340
服务合同纠纷举证责任补充说明
服务合同纠纷举证责任适用“谁主张谁举证”的基本原则，当事人对自己提出的主张负有举证责任。根据《民事诉讼法》第六十四条规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自

2023-05-09 15,340

法律短视频更多>>

01:17
代签合同怎么追究责任
代签合同追究责任的如下： 1、代理人和被代理人之间负连带责任； 2、代理人不履行代理职责，损害被代理人利益的责任； 3、无权代理造成损害的责任。（1）如果没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的代理行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才

582 15,340
01:03
工程无签订合同怎么办
工程无签订合同的处理办法如下： 1、工程没有签合同的，可以通过协商解决； 2、工程没有签合同的，可以向法院起诉来进行处理。如果已实际履行口头约定的工程内容，实际有施工行为，并完成了相应的、合格的工程量，有权要求建设方或者相应的转包方给予结算

886 15,340
01:22
工程三方合同怎么签订
工程三方合同是指建设施工人进行工程建设，总包人、分包人支付价款的合同。通常包括建设工程勘察、设计、施工合同，该合同是三方对工程情况的说明及各方权利义务的约定。该合同的内容包括工程名称、工程地点、工程内容、工程造价、承包方式、工期、质量、材料

1,661 15,340