发包方是否承担违约责任，有没有相关的法律规定

2024-05-14 14

普法内容

发包方会承担违约责任。根据《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

《中华人民共和国民法典》
第八百零三条  发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条  因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条  因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

违约合同的承担方式有哪些，有没有相关的法律规定
一般来说，违约合同的承担方式有这些：一个是按照合同的约定继续履行、一个是采取一些有效的补救方式、一个是支付合同中约定的违约金、一个是支付实际损失的赔偿金。这四种方法都可以选择一个莱作为承担方式。【温馨提示】这是根据当前问题的经验总结，不同

2024-05-25 24
有关合同违约方的承担违约责任
合同违约责任的承担形式包括：继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金。

2021-02-21 287
合同卖方违约责任要如何承担，有没有法律规定
问题解答：合同卖方违约责任的承担方式： 1、违约方依法承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失等违约责任； 2、若当事人约定了违约金条款的，违约方还要按照约定支付违约金； 3、若当事人约定了定金条款的，还可以适用定金罚则，同时约定了违约金条款

2024-05-31 16

专业问答更多>>

违约责任的承担方式如何确定，有没有法律规定
违约责任的承担方式如下：（一）继续履行，法院或仲裁机关下达特别履行命令强迫在指定期限内履行合同债务；（二）赔偿损失，因违约行为造成财产损失时作经济补偿；（三）支付违约金，不履行或不适当履行合同义

2023-12-09 15,340
没有规定违约责任的就不承担违约责任
没有规定违约责任的承不承担违约责任《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。这就是法律对违约

2022-10-23 15,340
违约责任有没有法律规定如果违约怎么承担
违约责任的承担方式有：继续履行、赔偿损失、支付违约金。法院或仲裁机关可以依照守约方申请下达特别履行命令强迫违约方在指定期限内履行合同债务，因违约行为造成财产损失时，违约方应作经济补偿，在不履行或不适当

2023-11-11 15,340
约定的无期限连带担保责任是否有效,有没有相关的法律规定
约定无期限连带担保责任的视为约定不明，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的，保证期间自债权人请求债务人履行债务的宽限期届满之日起计算。

2023-11-09 15,340

法律短视频更多>>

01:10
发包人违约的责任
根据我国《中华人民共和国民法典》的规定，发包人违约的，应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下： 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在

1,950 15,340
01:13
违约责任的5种承担方式民事
根据我国民法典的规定，违约责任的承担方式主要分为以下五种：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则。其中，继续履行是指当一方当事人未按约定支付价款或者报酬时，对方可以要求其继续履行按照约定支付价款或者报酬；另外，补救措施有多种

2,142 15,340
02:14
担保人承担连带责任的法律规定
担保人承担连带责任的法律规定主要是《中华人民共和国民法典》第688条。该条文规定，当事人在保证合同中约定保证人和债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，债权人可以请求债务人履

13,041 15,340