拖欠工程款如何讨要

拖欠工程款的讨要方法： 1、建议尽快向法院起诉要求还款，一旦超过了三年的诉讼时效，丧失胜诉权。 2、胜诉之后，如果对方在履行期未履行法院判决，可以申请法院强制执行。 3、法院在受理强制执行时，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款。 不同情况下拖欠工程款的处理方法具体如下： 一、对于因没有支付能力而拖欠工程款的处理方法。 1、在起诉发包人时应当同时将业主（包括开发商、政府、项目所有人）列为共同被告。 2、就建设工程主张优先受偿。 3、可以因发包人的资产不足以清偿债务而申请发包人公司破产，在清算过程中查找股东有无违反公司法的情形，一经查实可依法向股东主张权利。同时还可以向法院申请限制高消费等措施，实现取得工程款的目的。 二、对于有支付能力而拒不支付的老赖的处理方法。 1、申请诉前财产保全。诉前财产保全是在申请人提出申请，提供担保后48小时之内，法院在不通知对方的情况下必须采取保全措施。 2、取得生效判决，直接划转欠付的工程款，避免久拖不决。 三、以各种理由拒不支付工程款的处理办法。 1、将发包方的甲方列为被告（有依据）或第三人，在一个案件中处理。同时，法院通常对于只有发包方的甲方支付工程款后，发包方才支付给施工方支付工程款的约定也是不支持的。 2、关于质量和工期延误问题，法律均有明确规定。例如：擅自使用不得就质量问题主张权利，未支付进度款工期顺延等。施工方应当通过专业的律师区分质量或工期延误产生的原因，依法确定责任方，进而依法主张权利。 3、关于以存在变更或增项为由拒不支付。问题，法律亦有明确规定：“增项款应与进度款同时支付”。 4、施工方中途撤场通常是因为发包方违约或者第三方原因导致合同目的不能实现。施工人在主张工程款时，一定要重视证据的收集，保留撤场不是施工方原因造成的证据，保留已完工程量的证据。 5、其他原因拒不支付的。拒不支付工程款的理由千奇百怪，有结算后拒不支付的，拒不验收擅自使用后仍不支付的等等。 在通过律师取证后，依据合同约定和法律规定先保证自己已经履行了全部应尽义务（包括但不限于通知义务、催款义务等），然后通过律师向发包人发送律师函，告知其不支付可能面临巨额的赔偿。如果未能实现目的，需结合之前的工作通过法院主张权利。