政府要求停工的可以索赔吗

2021-02-26 520

普法内容

工程如果因发包人原因造成停工的，无论停工多长时间，只要造成承包人损失的，承包人都可以要求赔偿。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

政府欠钱可以要求偿还吗
政府欠钱可以要求偿还，当事人可以保留相关的证据，在必要的时候提起诉讼，起诉的法定条件为，原告要与案件有直接利害关系，要有明确的被告，要有具体的诉讼请求及事实和理由等。

2021-01-24 226
公司因为政府要求搬迁，我们可以要求两倍赔偿吗？
第一、如公司无交社保，能够要求补缴社保的。第二、如公司一直无签合同，也是违法的，能够要求公司支付未签订书面劳动合同的两倍薪水。第三、如公司违法解除劳动合同，还要承受赔偿金的，赔偿金的准则是经济赔偿的两倍。如果是劳动者提议辞工，可

2024-07-04 12
疫情政府要求停业后有补偿吗
有的。疫情期间企业一般都是带薪休假。

2020-08-25 705

专业问答更多>>

政府环保要求停产工人有吗
企事业单位改制职工的置换金不可以不给。法律界人士在接受采访时说，改制企业职工获得身份置换金是职工的合法权益，不容随意扣发。企业改制职工经济补偿金可以从我国的法律和政府规范性文件中寻找法律依据。从法律层

2022-10-05 15,340
政府开挖河道可以要求赔偿吗
如果政府开挖河道没有违法行为，只能要求政府进行补偿。如果政府开挖河道有违法行为的，可以要求赔偿。《国家赔偿法》第四条行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯财产权情形之一的，受害人有取得赔偿的权

2022-03-17 15,340
政府以停工为由要求强拆，要求公司停工停产，不签协议，这样合法吗
该公司的行为违法，可以拒签协议，并可以报警处理。采取暴力、威胁或者违反规定中断供水、供热、供气、供电和道路通行等非法方式迫使被征收人搬迁，造成损失的，依法承担赔偿责任；对直接负责的主管人员和其他直接

2022-01-19 15,340
可以要求政府强征土地吗
政府一般情况下是不可以强征土地的，但为了公共利益需要，实践中存在强征土地的现象。 1.征地补偿由如下三部分内容构成： (1)征地补偿费(包括土地补偿费和安置补助费); (2)青苗和地上附着物补偿费;

2022-11-20 15,340

法律短视频更多>>

01:12
政府官员可以做生意吗
政府官员不可以做生意。因为公务员需要遵纪守法，依法履行公职，不可以违反有关规定从事，或者参与营利性活动，在企业或者其他营利性组织中兼任职务。包括个人或者借人名义经商、办企业，违反规定买卖股票或者进行证券投资等。公务员需要遵纪守法，不可以有下

9,692 15,340
00:58
承包人可以索赔的施工赔偿有哪些
在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

1,551 15,340
01:02
疫情可以索赔费用吗
疫情不可以索赔费用。建筑企业因为疫情不能履行合同的，首先可部分或全部免除责任，即业主不能就此提起反索赔。部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观

2,170 15,340