哪些情况属于建设工程违约

2021-02-20 138

普法内容

建设工程施工以下情况属发包人违约：（一）未在计划开工日期前7天内下达开工通知的；（二）未按合同约定支付合同价款的；（三）提供的材料、工程设备的时间、地点、规格、数量或质量不符合合同约定的；（四）造成暂停施工的；（五）无正当理由未在约定期限内发出复工指示的。

《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建设工程施工什么情况属发包人违约
(1)发包人不按时支付工程预付款的； (2)发包人不按合同约定支付工款，导致施工无法进行的； (3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款的； (4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

2021-02-02 87
哪些情形属于开发商违约(情况有哪些) ?
当开发商出现：和买受人订立商品房买卖合同后，又将该房屋出卖给第三人、批准改变房屋结构未经买家认可、无故比原合同约定延迟交楼、房屋质量问题严重影响正常居住使用、没有按期办理产权过户等问题时，就属于开发商违约。

2021-03-01 161
属于必须招标的建设工程有哪些
我国法律对此作了明确的规定，根据《招标投标法》第3条规定。在境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。 1、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。

2023-07-10 12

专业问答更多>>

建设工程施工什么情况属发包人违约？
(1)发包人不按时支付工程预付款的； (2)发包人不按合同约定支付工款，导致施工无法进行的； (3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款的； (4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情

2023-09-01 15,340
建设工程违法分包属于哪些
1、建设工程的违法分包是指：分包给不具备相应资质条件单位的；分包未经建设单位认可的；分包建设工程主体结构的；分包单位将其承包的建设工程再分包的。 2、法律依据《民法典》第七百九十一条发包人可以与总承

2022-11-11 15,340
建筑工程施工属于发包人违约的情形有哪些?
根据《建设工程施工合同》通用条款规定，当发生下列情况时，发包人违约：（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工款，导致施工

2022-10-15 15,340
建设工程设计合同违约责任有哪些，建设工程合同有哪些违约责任
施工单位对施工过程中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。这意味着施工单位负责的工程在竣工验收合格之前如果出现质量问题或者竣工验收不合格需要承担“质量违约责任”。那么建设工

2022-11-21 15,340

法律短视频更多>>

01:43
哪些情况属于变相的辞退员工
变更员工岗位或者降薪都是劳动合同的重大变更，需要甲乙双方协商，协商不成应履行原合同内容。在职位没有变化的情况下如擅自降低你的工资，你可以通过仲裁请求支付工资差额，且因为公司存在上述违法事由，你可以随时与之解除劳动合同，并要求公司支付经济补偿

3,133 15,340
00:59
建设工程合同在性质上属于什么合同
建设工程合同属于承揽合同。通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。在传统民法上，建设工程合同属承揽合同之一种。根据相关法律规定可知，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。建设工程勘察合同的标的是为建设工

1,588 15,340
00:52
建设工程竣工验收有哪些步骤
建设工程竣工验收的步骤并不复杂，主要包括了三个步骤，分别是自检，预检，正式的竣工验收。三个步骤要按照顺序进行，在每一个步骤之中如果发现了问题都要进行补救和调整。具体的来说，首先施工单位要自行组织有关人员进行检查验收，然后再进行预检。预检是由

4,409 15,340

丰培铭律师

天津东方律师事务所 | 专职律师

擅长：婚姻家庭、刑事辩护、继承

咨询律师

185-0044-7788

主讲嘉宾

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐