工地无证施工该怎样处罚

2024-07-07 6

普法内容

工地无法施工怎么处罚这个问题，我们首先要看是什么原因导致工地无法施工，是发包方还是承包方或者是第三方以及不可抗力导致无法施工。在实践中，因为发包人原因导致工程停工的情形很多，常见的主要有以下几种情形： 1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地，导致工程停工。 2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工。 3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工程停工。 4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导致下步工程无法施工而致工程停工。根据民法典相关规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因承包人导致工程停工的，发包人有权按照合同约定要求承包人承担逾期完工的违约责任，达到合同解除条件的，发包人有权解除合同。因不可抗力导致工程无法施工的，通常属于双方的免责条款，互不追究双方责任。《民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建筑工程无证施工的处罚是怎样的
对施工建设中发现的违法违规行为，将采取下达责令改正通知书、停工令、约谈责任主体负责人、下达严重不良行为记录告知书、每周跟踪巡查、立案处罚等措施；对建设单位无建筑施工许可证擅自开工的违法行为，依据相关法律规定，依法最高可处以工程合同价款2%

2021-05-13 20
关于《无证施工处罚条例》
未按相关规定申领施工证进行施工，建设主管部门对建设单位可以给予警告、责令改正、责令停工，并可处以工程总造价0.5%至2%的罚款;对施工单位可以给予5000元以上30000元以下的罚款。未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正

2020-07-19 682
施工单位无资质施工是什么处罚?
《中华人民共和国建筑法》规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。

2020-01-04 1,514

专业问答更多>>

无证施工被处理该如何办？处理工地无证施工的相关措施
在这种情况下工地理应停工并补齐手续，而在目前继续施工的情况，执法部门可处以断水断电甚至没收施工工具的惩处。并且处以罚款惩罚。

2022-07-20 15,340
工地施工现场无法施工如何处罚
1、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 2、因承包人导致工程停工的，发包人

2022-11-23 15,340
建筑业无证施工的处罚标准
对于施工建设中发现的违法违规行为，采取命令修正通知书、停止命令、约定责任主体负责人、发出严重不良行为记录通知书、每周跟踪巡逻、立案处罚等措施，建设部门没有建筑施工许可证就擅自开工的违法行为，根据有关法

2021-10-27 15,340
未办理工程施工许可证就开工怎样处罚
《建筑工程施工许可管理办法》第十条对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处

2024-09-21 15,340

法律短视频更多>>

01:37
对于无效的建设工程施工合同怎样处理
无效的工程施工合同如何处理对于建设工程施工合同无效，但是建设工程经过竣工验收以后合格的，承包人请求参照合同的约定支付相应工程价款的，应该及时予以支持；对于建设工程施工合同无效，并且建设工程经过竣工验收不合格的，一般需要按照具体的情形分别处

1,333 15,340
01:00
未办理施工许可证处罚条例
未办理施工许可证处罚条例如下：1、违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工。可以处以罚款；2、对于未取得施工许可证，或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权

7,905 15,340
00:58
无证肇事逃逸会怎样处罚
无证肇事逃逸的，涉嫌交通肇事罪，处罚如下：1、违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处三年以下有期徒刑或者拘役；2、交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，犯罪嫌疑人

1,762 15,340