您的位置:法师兄 > 律师普法 > 施工合同中客户违约怎么办?求帮助解答一下。
施工合同中客户违约怎么办?求帮助解答一下。

施工合同中客户违约怎么办?求帮助解答一下。

2024-07-14 13
普法内容
那你好,现在就关于你提出的施工合同中客户违约问题的回答如下:在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。如果合同约定由发包人提供场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,或发包人未按约定支付工程款,发包人应承担违约责任,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,承包人有权要求工期和费用索赔。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 借款续约合同怎么样写?求帮助解答
    借款续约合同怎么样写?求帮助解答

    -要看反担保合同的具体约定。2-反担保抵押合同是基于担保抵押人的抵押行为而形成的合同。3-可以在债务人未履行的情况下,执行反担保抵押合同。4-当然,双方如果合意,也可以重新签署。抵押担保贷款合同的解答请参考以上相关规定,希望满

    2024-05-27 17
  • 法院调解的房产怎么过户?求帮助解答一下。
    法院调解的房产怎么过户?求帮助解答一下。

    带上法院调解协议,房产证,身份证,户口本,到房产局办理过户手续。 应交费用: 继承公证费是评估价的2%,最低不低于200元。 法定继承人继承房地产,免契税。 房地产继承过户税费:房屋评估价0.05%的合同印花税、100元的登记费、5元的权证

    2024-05-17 9
  • 房客不想租房房东让交违约金怎样办?求帮助解答
    房客不想租房房东让交违约金怎样办?求帮助解答

    建议与房东协商解决!如协商不成,可通过当地司法所或者街道人民调解委员会居中调解。 如果双方没有约定的,可以以押金作为违约金,一般是一个月的房租

    2024-05-23 24
专业问答更多>>
  • 借款续约合同怎样样写?求帮助解答

    -要看反担保合同的具体约定。2-反担保抵押合同是基于担保抵押人的抵押行为而形成的合同。3-可以在债务人未履行的情况下,执行反担保抵押合同。4-当然,双方如果合意,也可以重新签署。抵押担保贷款合同的解答

    2023-05-28 15,340
  • 法院不管户口怎么办?求帮助解答

    《民事诉讼法》第二十一条对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。 对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。 同一诉

    2022-08-01 15,340
  • 怎么办理婚后购房合同?求帮助解答

    首先购房合同写你老公的名字,他就是买受人,就是户主,他就是贷款的借款人,而根据银行信贷政策规定,已婚者必须夫妻双方办理贷款,所以才会出现你所说的贷款是两个人的名字,跟办理房产证跟签购房合同是没有任何关

    2022-07-20 15,340
  • 请问一下租房续租不签合同行吗?求帮助解答一下。

    一、原房屋租赁合同有效 当房屋租赁合同到期,承租人没有搬出,仍然继续使用房屋且支付租金,而出租人没有提出反对且也接受租金,即可以推定双方有继续履行租赁合同的合意。那么原来的房屋租赁合同依然有效。 二、

    2024-09-03 15,340
法律短视频更多>>
  • 商户违约合同终止商场怎么办 00:56
    商户违约合同终止商场怎么办

    商户违约导致合同终止,这时候商场可以要求商户承担相应的违约责任。具体来说,需要看双方是否存在约定,来确定商户的具体违约责任以及承担的方式。 首先,如果双方在订立合同的时候,事先有约定违约金的话,在商户违约的时候,商场就可以要求商户按照约定支

    872 15,340
  • 对方违约怎么解除合同 00:58
    对方违约怎么解除合同

    对方出现了违约行为,当事人可以通过以下的方式来解除合同:第一种方式就是当事人可以选择与对方进行协商,如果双方协商成功的话,就可以成功地解除合同。第二种方式就是如果当事人在合同中明确约定了:在合同的履行过程中,若其中一方出现了违约行为,另一方

    1,897 15,340
  • 员工代公司签合同违约怎么办 01:13
    员工代公司签合同违约怎么办

    公司员工代表公司签定合同时,合同另一方应当注意员工的代理权限,合同的效力根据以下情形而定: 1、员工没有代理权限,仍实施代理行为,未经公司追认的,对公司不发生效力; 2、员工没有代理权限,仍实施代理行为,合同另一方有理由相信员工有代理权的,

    807 15,340
章法律师 章法律师

广东律参律师事务所 | 律所主任

擅长:民事诉讼、房产纠纷
咨询律师
400-110-2019
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?