施工合同示范文本建设单位原因，窝工补偿管理费吗

2024-05-05 50

普法内容

在不可抗力事件中所引发的停工费用应由施工单位自行承担，而建设方面对该情况时仅需负责提出有关工期延长的补偿请求。若停工因素是由于建设方的成因所致，则相关的停工事宜、雇佣工人以及工期延长赔偿均由建设方进行承担。依据当前最新版本的合同示范文本规定：因人员窝工所造成的费用应由发包方承担，而机械设备窝工的责任则在于承包人。当不可抗力影响到承包人履行他们在合同中承诺的义务的能力时，如果已经或者即将出现工期延迟的情况，那么承包商应顺应实际情况顺延相应的工期。此类情形所产生的承包商停工期间的经济损失，则需要由发包方和承包商共同合理分担，同时在停工期间内，承包人必须支付所属工人的工资报酬，数额由发包方承担。对于由于不可抗力而造成的承包商施工机械设备的损害及其停工所带来的经济损失，理应由承包商自行承担。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

小的专业工程适用建设工程施工合同示范文本吗
价款与支付建设工程施工示范文本主要有以下文件组成。 2）《通用条款》、违约。《通用条款》是适用于各类建设工程施工的条款、质量标准。 ②编制专用条款时应结合项目特点、竣工验收与结算、安全施工，在使用时不作任何改动、质量与检验，并明确对双方有约

2024-07-03 44
工程建设监理合同不用示范文本行吗
工程建设监理合同不用示范文本完全可以，但最好使用示范文本格式合同好。

2024-07-03 30
建设工程施工合同示范文本中的“工程师”是指谁？
指业主指定的管理工程师，也就是业主代表，或者总监理工程师。合同里应该会指明吧

2024-06-17 72

专业问答更多>>

因建设单位原因导致施工项目延期，是否可以要求窝工补偿管理费？
根据不可抗力事件,施工单位可以要求延长工期,但停工费用应由施工单位承担。建设方面只需负责提出有关工期延长的补偿请求。如果停工是由于建设方的原因导致的,那么相关的停工事宜、雇佣工人和工期延长赔偿都由建设

2024-12-06 15,340
建设工程施工合同示范文本解读，具体内容有哪些？
1、建设工程施工合同的工程范围。 2、建设工期。 3、中间交工工程的开工和竣工时间。 4、工程质量。 5、工程造价。 6、技术资料交付时间。 7、材料和设备的供应责任。 8、拨款和结算。9、竣工验收方

2023-10-09 15,340
施工合同示范示范文本中的工程师是指谁
甲方代表、监理方、施工方等都有工程师！看你填写什么地方了。

2022-10-07 15,340
施工专业分包合同（示范文本）合同范
第一部分协议书承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿分包人（全称）：＿＿＿＿＿＿依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于＿＿＿＿

2022-10-20 15,340

法律短视频更多>>

00:57
建设单位和施工单位有什么区别
建设单位和施工单位区别如下：建设单位就是出钱并监督施工的业主；施工单位是承揽项目，负责施工的。前者相当于地主，后者相当于长工。建设单位是指建筑工程的投资方，对该工程拥有产权。建设单位也可以叫做业主单位或项目业主，指建设工程项目的投资者，

2,435 15,340
01:37
对于无效的建设工程施工合同怎样处理
无效的工程施工合同如何处理对于建设工程施工合同无效，但是建设工程经过竣工验收以后合格的，承包人请求参照合同的约定支付相应工程价款的，应该及时予以支持；对于建设工程施工合同无效，并且建设工程经过竣工验收不合格的，一般需要按照具体的情形分别处

1,404 15,340
00:56
建设工程施工纠纷管辖权如何确定
建设工程施工纠纷是工程建设过程中常见的纠纷，通常是因为建设工程合同履行的问题引发的。面对合同纠纷，依据我国《民事诉讼法》和有关司法解释作出了相应的规定，要分三步进行分析： 1、首先，看合同是否有有效的仲裁协议，或合同中是否存在有效的仲裁条

1,632 15,340