建筑工程建筑合同的竣工时间是什么意思？

2020-12-23 207

普法内容

建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是： 1、建筑工程的工程量增加； 2、工程的发包人变更工程设计； 3、发包人没有按约定期限提供设计图纸等施工必需资料； 4、发包人没有按约定支付工程款； 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当； 6、工程质量鉴定。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。第十一条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建筑工程竣工怎样走账
看是何种状况。

2024-06-29 20
建筑工程质量竣工备案是指什么
建设工程竣工验收备案是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的行为。《建设工程质量管理条例》第四十九条规定：建设单位应当自建设工程竣工验收合

2024-05-30 16
建筑工程转移占有是什么意思
即使建设工程未经竣工验收，但是一旦发包人擅自使用就应以转移占有建设工程之日为竣工日期。这个条款有利的保护了承包人的权利，转移占有发生的时间必定在擅自使用之前，因此，转移占有之日为竣工之日。意思就是使用必定已占有占有未必已使用转移占有，只要未

2021-02-09 2,464

专业问答更多>>

建筑工程是什么意思，建筑工程挂靠价格。
挂靠是指没有资质的实际施工人员以有资质的施工企业名义进行工程施工的行为。挂靠单位通常不参与实际施工和管理，只为挂靠人员提供合同合同中必要的材料和文件，这是法律禁止的。但是现实生活中却屡禁不止，那么，挂

2021-11-24 15,340
建筑工程怎样理解竣工时间
很容易理解工期和开工日期的问题，但是对于竣工日期和实践中的问题有不同的看法，经常会有争议。由于竣工日期与工期是否违约，支付工程款的计算时间和工程款的计息时间密切相关。竣工日期是指合同约定的建设项目竣工

2021-11-24 15,340
建筑工程质保金在建筑工程竣工后多长时间能拿到钱
建筑工程质量保证金一般在法律规定的期限内，如果建筑工程没有违反合同，损害人身权益，可以及时退还。在建筑工程中，一般发包人和承包人会约定保修期（一般为一年），保修期届满后一般会支付。但同时，法律对建筑工

2021-11-12 15,340
建筑工程建筑合同的合同书怎么写
工程建筑合同书合同工期 1.双方商定总工期天。开工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日。 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延

2022-07-04 15,340

法律短视频更多>>

01:36
签建筑工程转包合同要注意什么
在司法实践中，签订建筑工程转包合同，要注意严格审查发包人签约主体资格、资质等级及履约信用。首先，需认真审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照，取得相应的经营资格和等级证书，审查建设单位签约代表人的资格。对于代订合同的经办人，应要求其出具委

740 15,340
01:32
建筑工程合同签订流程
建筑合同签订的流程可以分为4个阶段： 1、签约准备阶段签约准备阶段是全部合同工作的基础，加强这一阶段的调查工作对风险控制和合同管理具有特别重要的意义。 2、签约协商阶段协商是就未来将要订阅的合同的主要条款交换意见，达成合同的过程，这一过

2,446 15,340
01:15
土石方建筑工程施工合同注意事项
土方工程合同注意事项，1、施工。2、爆破作业。3、机械设备。4、施工用电。5、库存保管。土方工程承包注意事项主要是在是施工、爆破以及对库存进行保管过程中需要注意的问题，目的在于保护施工工人的生命安全。针对职员的安全意识较差的现状，企业单位需

2,409 15,340