工期延误可能造成哪些费用损失

2020-02-12 522

普法内容

因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。根据民法典规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用： 1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资人低生产效率的损失食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。 2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。 3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。 4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。 5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。这些费用有单据的凭单据索偿，无单据应依法按公平合理的方式索偿，如委托物价局鉴定价格，委托专业建筑工程律师介入协助计算索赔等。若承包人没有证据证明自身损失，或申请司法鉴定亦无法确定具体损失的，发包人可以不赔或适当赔偿少部分费用。

《中华人民共和国劳动合同法》第三十条用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。第四十四条有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：（一）安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；（二）休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

邮件延误造成的损失可以赔偿吗
邮件延误造成的损失，可以赔偿。快件延误、丢失、损毁或者内件短少的，对保价的快件，应当按照经营快递业务的企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任；对未保价的快件，依照民事法律的有关规定确定赔偿责任。

2021-11-10 27
飞机延误造成的损失由谁承担
飞机延误航空公司需要承担的是违约责任。具体如何承担责任，我国《民用航空法》仅做了原则规定，需要结合《民法典》来具体判定。承担责任的前提条件是造成了损失，承运人只在因延误造成损失时才承担责任，如果延误没有造成任何损失，承运人就不承担责任。这就

2021-03-09 778
快递公司延误造成损失如何赔偿
原则上只要快递物品自身不损坏和不失去应有价值，快递公司不承担其他赔偿责任。发生延误是所有配送类服务都不可避免的，如果由于天气、交通等不可抗力造成的快递公司一般都可以免责，因为制约因素过多，比如天气导致航班延误、政府的交通管制等等。所以如

2024-06-12 12

专业问答更多>>

延误险能给旅客造成哪些损失？赔偿额为多少
延误险的作用，航班延误了，乘客可以得到什么样的赔偿飞机延误险虽然是针对航班延误给予赔付的一种保险，但是并非所有的延误都可以获得赔付的。乘客在购买飞机延误险的时候，一定要看清楚延误险的免责条款，比如有的

2022-10-19 15,340
货物延误造成损失200万需要赔偿哪些
如果只是交货延迟，不会构成犯罪，只是一般的违约，承担违约责任即可。

2022-10-31 15,340
工程变更造成损失可以赔偿哪些费用
建设工程合同中应当对工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式进行约定。因此，工程变更造成损失的，承包方应当根据合同约定以及实际损失向发包方提出索赔，一般包括以下费用：

2023-10-07 15,340
工作失误造成货物损坏
你这属于单位用工过程中产生的劳动纠纷。第一，单位无权以此为由扣发你的工资，即使是你工作失误丢了货物，只要你不存在偷盗行为，单位就无权扣工资；但如果你的失职给单位造成巨大经济损失，单位是有权和你解除劳动

2022-02-04 15,340

法律短视频更多>>

01:21
工期顺延和工期延误有什么区别
工期延误，即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间，比计划规定的完成时间晚，从而可能使合同工期的延长。通常情况下，工期延误有两种情形：第一种是在施工时，实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后，但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

3,350 15,340
01:04
无效合同造成损失如何承担
无效合同造成损失的话，当事人可以请求有过错的另一方承担相应的赔偿责任。另外需要注意，如果当事人对合同的无效事由也存在过错的话，当事人就应当减轻对方的相应赔偿责任。换句话说，为了贯彻公平的原则，有过错的一方当事人应当承担相应的责任。如果双方都

1,535 15,340
00:47
无因管理造成损失需要赔偿吗
无因管理造成损失需要赔偿。在无因管理过程中，造成他人损害的，也是属于侵权行为的，既然属于侵权行为，则侵权人就应当对被侵权人进行赔偿。所谓无因管理是指未受他人委托，也无法律上的义务，为避免他人利益受损失，而自愿为他人管理事务或提供服务的事实行

2,862 15,340