发包人的行为引起的索赔有哪些呢？

2021-02-10 175

普法内容

发包人的行为引起的索赔有： 1、因发包人提供的招标文件中的错误、漏项或与实际不符，造成承包人中标施工后经济损失。 2、发包人未按合同规定交付施工场地。 3、发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、青苗树木补偿、房屋拆迁、清除地面、架空和地下障碍等工作，导致施工场地不具备或不完全具备施工条件。 4、发包人未按合同规定将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接至约定地点或虽接至约定地点但没有保证施工期间的正常需要。 5、发包人没有按合同规定开通施工场地与城乡公共道路的通道或施工场地内的主要交通干道没有满足施工运输的需要，没有保证施工期间的道路畅通。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

引起行政赔偿的行为有哪些
行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列情形之一的，受害人有取得赔偿的权利： 1、违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的； 2、非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的； 3、以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、

2020-01-29 138
不作为引发行政复议案件的规定是哪些的呢
在行政管理活动中，行政机关处于管理者的地位，而行政相对人却始终处于被管理地位，行政机关所作的具体行政为完全是按照自己的意志做出的，无需经行政相对人的同意。基于行政机关的特殊地位，法律规定了在行政诉讼中被告负有举证责任，这是“谁主张、谁举证”

2024-06-18 5
工程索赔指承包人向发包人的索赔
工程索赔指承包人向发包人的索赔是正确的。工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的

2022-12-27 26

专业问答更多>>

引起行政赔偿的行为包括哪些
行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列情形之一的，受害人有取得赔偿的权利： 1、违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的； 2、非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的； 3、以殴

2023-08-14 15,340
引发离婚的过错行为有哪些
离婚过错方的过错行为如下： 1.重婚。重婚具有两种形式：法律上的重婚，即前一婚姻未解除，又与他人办理结婚登记手续而构成的重婚。事实上的重婚：即前一婚姻未解除，又与他人以夫妻名义（或关系）共同生活，虽未

2022-05-23 15,340
引起工程索赔的主要原因有哪些
工程索赔的原因大致如下： 1.不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣。不可抗力是指施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害

2023-12-18 15,340
不作为引发行政复议案件的规定是哪些的呢
在行政管理活动中，行政机关处于管理者的地位，而行政相对人却始终处于被管理地位，行政机关所作的具体行政为完全是按照自己的意志做出的，无需经行政相对人的同意。基于行政机关的特殊地位，法律规定了在行政诉讼中

2022-07-31 15,340

法律短视频更多>>

00:58
承包人可以索赔的施工赔偿有哪些
在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

1,567 15,340
00:44
发包人的反索赔是什么
发包人反索赔，即发包人向承包人提出索赔，是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务，或是由于承包人的行为使发包人受到损失时，发包人为了维护自己的利益，向承包人提出索赔。广义的发包人反索赔包括二方面，一是施工索赔的预防，二是发包人向承包人提出

1,374 15,340
00:59
发包人的合同解除权有哪些
发包人的合同解除权，主要包括了：1、约定的合同解除权；2、一般法律规定的合同解除权；3、针对建设工程合同特别规定的合同解除权。其中，值得注意的是，根据我国民法典第八百零六条的规定，如果建设工程的承包人，擅自将建设工程转包或者违法分包的话，发

887 15,340