怎样认定工程合同中的开工日期

2024-06-16 18

普法内容

开工是指承包人进场开始施工。开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言，开工日期的确定方式有以下几种： 1、合同中约定具体的日期作为开工日期； 2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期； 3、以监理人的开工通知写明的日期作为开工日期； 4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。当前使用较多的九部委2020年版标准施工招标文件中将开工日期确定为“监理人发出的开工通知中写明的开工日期”。但实践中，当事人就开工时间经常发生争议，其原因是约定的开工日期与实际开工日期不一致。在此情形下，按照以下原则认定开工日期： 1、承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为开工日期（承包人的证据可以是发包人的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要等）； 2、承包人虽无证据证明开工日期，但有开工报告的，则应认定开工报告中记载的日期为开工日期。 3、若承包人无任何证据证明实际施工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

合同中的竣工日期怎样确定
工程合同中的竣工日期为： 1、建设工程已竣工，并验收合格的，竣工日期是竣工验收合格之日； 2、承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期是提交报告之日； 3、工程未竣工验收，发包人擅自使用的，竣工日期是工程转移占有之日。

2020-05-23 289
工程合同的签定日期可否晚于开工时间
一般来讲，依法成立的合同，自成立时生效如果双方没有约定生效的时间，一般认为是以合同签订之日起生效当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认

2024-06-25 44
法院如何认定建设工程开工日期
一、当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，

2021-03-09 35

专业问答更多>>

怎么定工程合同的竣工日期和已竣工的工程日期
竣工是指承包商完成施工任务。一般而言，工程竣工后，发包人应进行验收，确认合格后予以接收。但在实践中，承包商的工程竣工日期和竣工验收时间往往存在时差，因此确定竣工日期非常重要，因为它涉及到工程款的支付时

2021-11-30 15,340
建筑工程承包合同约定开工日期
没有开工的原因是什么，责任方是甲方还是乙方。如果是甲方的原因，按合同可以顺延工期。

2022-10-07 15,340
工程开工日期和签合同日期是同一天吗?
（1）承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等；（2）承包人虽无证据证明实际开工日期

2022-08-06 15,340
关于工程合同中的竣工日期的认定方式法律作何规定？
工程合同中的竣工日期以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

2023-02-24 15,340

法律短视频更多>>

01:20
认定工伤的流程
认定工伤的流程的第一步是先申请认定工伤，要想被认定为工伤需要同时符合三个条件，分别是在工作时间，工作地点和工作原因。符合这三个条件被认定为工伤后第二步是向有关部门提交材料。根据我国的工伤保险条例，申报工伤，需要提交以下材料。第一份材料就是工

1,346 15,340
01:37
对于无效的建设工程施工合同怎样处理
无效的工程施工合同如何处理对于建设工程施工合同无效，但是建设工程经过竣工验收以后合格的，承包人请求参照合同的约定支付相应工程价款的，应该及时予以支持；对于建设工程施工合同无效，并且建设工程经过竣工验收不合格的，一般需要按照具体的情形分别处

1,376 15,340
01:25
合同怎么算日期
合同怎么算日期合同日期，就是合同产生效力或效力终止的日期，当事人可以约定合同有效期，那么合同的日期计算，也就视当事人的约定而定。没有约定有效期的，要办理批准、登记等手续生效的以外，依法成立的合同，从成立时开始生效。法律有规定必须登记才生效

4,163 15,340