发包人的责任有哪一些

2024-06-25 3

普法内容

发包人的责任如下： 1．雇用工程师并委托他全权履行发包人的合同责任。 2．发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分，对这方面的争执做出裁决，对他们的工作进行协调，并承担管理和协调失误造成的损失。 3．及时做出承包人履行合同所必需的决策，如下达指令，履行各种批准手续、做出认可、答复请示，完成各种检查和验收手续等。 4．提供施工条件，如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等。 5．按合同规定及时支付工程款，及时接收已完工程等。 6．按解析所说为发包人和工程师对各承包人和供应商的工作协调。

《中华人民共和国民法典》
第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

发包人违约责任方式指的是哪些
发包人违约责任方式指： 1、支付违约金。在发包人不履行或不适当履行合同义务时支付一定数额的金钱。 2、损害赔偿。因违约行为造成财产损失时作出经济补偿。 3、继续履行。发包人不履行合同义务的，对方当事人有权向人民法院主张继续履行。

2021-04-03 158
发包人要承担过错责任的情形包括哪些
在下列情形下，发包人应当承当相应的过错责任：第一，提供的设计存在缺陷，或者擅自要求施工单位变更设计；第二，提供或者指定购买的建筑材料、配件、设备等不符合强制标准；第三，未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等；

2024-05-31 17
分包人受伤发包人有责任吗？
分包人受伤的，发包人一般是没有责任的。如果是工人意外受伤，包工头应承担全部的赔偿责任。但如果发包人明知包工人没有资质或者安全生产条件的，还给予发包，应与包工头承担连带的赔偿责任。

2021-11-11 149

专业问答更多>>

发包人需要承担哪些责任
《建设工程质量管理条例》第五十八条规定，违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任：(一)未组织竣工验收，擅自交付使

2022-07-29 15,340
发包人违约责任的情形有哪些，有哪些相关的规定
法律分析发包人违约责任的情形有：不按时支付工程预付款的；不按合同约定支付工款，导致施工无法进行的；无正当理由不支付工程竣工结算价款的；不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

2023-10-29 15,340
发包方有哪些责任与义务
1、做好施工前的准备工作。施工前的准备主要是办好各项施工手续;做好施工现场三通一平;确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点，等等。发包人未按合同的约定及时做好施工前准备工作的，

2022-06-29 15,340
发包人承担违约责任的方式,有哪些规定
发包人承担违约责任的方式包括：赔偿损失，是发包人承担违约责任的主要方式；支付违约金，双方可在专用条款中约定违约金的数额或计算方法；顺延工期，对于因为发包人违约而延误的工期，应当相应顺延。

2023-02-12 15,340

法律短视频更多>>

01:01
工程转包法律责任有哪些
工程转包的法律责任有三种，即民事责任、行政责任和刑事责任。第一种民事责任：因为转包而产生的拖欠材料费、租赁费、农民工薪水等等费用，转包人自己或和实际的施工人一起承担连带支付责任；因转包而出现的安全事故的责任承担，转包人要和实际施工人，就安

1,781 15,340
01:10
委托理财中受托人的责任有哪些
委托理财投资方式有广阔的发展前景，但又隐藏着巨大的金融风险。有关委托理财的法律性质众说不一。如果受托人适当履行了资产管理义务，没有侵犯客户资产权利的行为，投资亏损应由受托人承担，受托人不得要求交付保底收益，也不得要求受托人承担亏损、返还本金

2,232 15,340
01:31
民间贷款担保人责任有哪些
民间借贷中，债务人不履行到期借款时，保证人需要承担相应的担保责任，具体根据一般保证和连带保证，分为一般责任和连带责任。一般保证，是指当事人在保证合同中事先约定，在债务人不能履行到期债务时，由保证人承担保证责任。需要注意的是，一般保证中保证人

1,817 15,340

吴莉律师

广东天穗律师事务所 | 专职律师

擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

咨询律师

186-2004-7948

主讲嘉宾

热门视频

热门图文

问答关注榜

为您推荐