什么情况下可以主张工期顺延

2021-04-05 282

普法内容

存在以下情形，单位可以主张工期顺延： 1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件; 2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款，致使施工不能正常进行; 3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行。

《民法典》第八百零四条，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。（《民法典》生效时间为2021年1月1日）

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

误工费在什么情况下可以主张，应该如何解决？
造成他人人身损害，使受害人不能正常工作或者不履行合同，使对方无法正常进行劳动获取报酬等情况，都需要给误工费。侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造

2024-04-30 24
什么情况下公司才可以延期纳税
公司在有特殊困难的时候申请延期报税，特殊困难的情形包括遭受不可抗力，给纳税人带来巨大损失，当期的货币资金在缴纳员工的社保费用之后无法满足缴纳税款的金额等。

2020-03-08 123
什么情况下谁主张谁举证
一般情况下，由作出肯定性主张的一方负举证责任，否定性主张一方不负举证责任。

2020-07-18 462

专业问答更多>>

什么情况下业主收房的时间可以延期
业主收房可以至多延期三个月，买方经催告后卖方在三个月的合理期限内仍未履行交房义务的，除当事人另有约定外，买方可以解除合同。但一般情形下需按约定如期交房，不得延迟。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠

2022-06-03 15,340
什么情况下鉴定期间为顺延工期的期间？
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

2023-06-12 15,340
什么情况下可以推定原告的主张成立？
原告确有证据证明被告持有的证据对原告有利，被告无正当事由拒不提供的，可以推定原告的主张成立。这里是推定原告主线成立的情况，因为根据常理及法理来理解，对一方有利的证据，一方应该提供。

2023-06-13 15,340
法院可以延期开庭吗？哪些情况下可以延期开庭？哪些情况下可以延期
根据我国《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》等诉讼法规定，法院在已经确定的开庭审理日期后，当事人或者法院有其他法定事由的是可以延期审理案件的。那么，哪些情况下可以会延期审理呢？下面由法律经验为您整理介绍。

2022-04-08 15,340

法律短视频更多>>

01:14
工期顺延哪些情况算合法
工期顺延的合法情况有，发包人要求承包人增加工程量；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺

1,160 15,340
01:21
工期顺延和工期延误有什么区别
工期延误，即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间，比计划规定的完成时间晚，从而可能使合同工期的延长。通常情况下，工期延误有两种情形：第一种是在施工时，实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后，但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

3,422 15,340
01:03
什么情况下可以改签火车票
旅客要改签火车票，如果是实体购票，或者已经换取了实体车票的，可以在车站指定的售票窗口进行办理；如果是网络购票，同时还没有换取纸质车票的，就可以在12306网站或者购票的网站进行办理。无论列车是否已经出发，只要乘客是在票面日期当日内办理改签手

2,344 15,340