发包人承担过错责任的情况包括哪些

2021-02-16 427

普法内容

在以下情况中承包人和发包人都应当承担过错责任：一、提供的设计存在缺陷或擅自要求施工单位变更设计；二、直接指定分包人分包专业工程造成的质量缺陷；三、提供或指定购买的建筑材料、设备等不符合强制标准等。

《民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

承包人和发包人都应当承担过错责任
下列情况下承包人和发包人都应当承担过错责任：一、提供的设计存在缺陷或擅自要求施工单位变更设计；二、提供或指定购买的建筑材料、设备等不符合强制标准；三、直接指定分包人分包专业工程造成的质量缺陷。

2020-04-24 161
发包人过错造成质量缺陷的，承担过错责任
为保障工程质量，《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律规定了建设单位、勘察设计人、监理人和施工人的法定义务和责任。在施工合同中，建设单位的法定义务包括做好施工前准备工作，按照合同约定提供原材料、设备、场地、资金和技术资料；与承包人相互配

2024-05-29 28
哪些情况下建筑工程发包人应承担责任
发包人应承担过错责任主要存在下列情形：一、提供的设计存在缺陷或擅自要求施工单位变更设计；二、提供或指定购买的建筑材料、设备等不符合强制标准；三、直接指定分包人分包专业工程造成的质量缺陷。

2020-07-22 251

专业问答更多>>

承包人和发包人都应当承担过错责任吗
在以下情况中承包人和发包人都应当承担过错责任：一、提供的设计存在缺陷或擅自要求施工单位变更设计；二、直接指定分包人分包专业工程造成的质量缺陷；三、提供或指定购买的建筑材料、设备等不符合强制标准等

2023-09-04 15,340
发包人过错造成质量缺陷的，承担过错责任
为保障工程质量，《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律规定了建设单位、勘察设计人、监理人和施工人的法定义务和责任。在施工合同中，建设单位的法定义务包括做好施工前准备工作，按照合同约定提供原材料、设

2022-10-20 15,340
发包人应当承担什么样的过错责任
在下列情形下，发包人也应当承当相应的过错责任： 1、提供的设计存在缺陷，或者擅自要求施工单位变更设计； 2、提供或者指定购买的建筑材料、配件、设备等不符合强制标准； 3、未按照约定的时间和要求提供原材

2022-11-21 15,340
车辆承包、发包情形的责任主体包括哪些
汽车运输公司、企业进行承包经营，将车辆发包给个人和企业，收取承包费，实际上是车辆所有权人将自己对车辆的支配权交给他人。他仍然是车辆的支配着和运行利益的归属者，承包方发生交通事故，发包方自然要承担损害赔

2021-09-30 15,340

法律短视频更多>>

01:11
遗嘱无效的情况包括哪些
根据《继承法》有关遗嘱的无效规定，遗嘱无效的情况通常包含以下几种情况： 1.遗嘱人在立遗嘱时，不具备立遗嘱的能力，即在立遗嘱时，遗嘱人没有行为能力； 2.遗嘱人所立遗嘱不符合法律规定的形式，即遗嘱人在可以用自书形式或录音形式立遗嘱的情况下，

1,396 15,340
00:57
医疗过错的举证责任谁承担
发生医疗事故的，当事人可以进行索赔，若院方不肯赔偿的，当事人可向人民法院提起诉讼。医疗行为引起的侵权诉讼活动中，举证责任的分担是依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中：“因医疗行为引起的侵权诉讼，由医疗机构就医疗行为与损害结果之

2,031 15,340
01:10
发包人违约的责任
根据我国《中华人民共和国民法典》的规定，发包人违约的，应当根据合同的约定承担违约责任。具体的承担方式如下： 1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在

1,915 15,340