工程索赔的要求

2024-05-31 13

普法内容

索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件，通常承包商可以索赔的事件有： 1．发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。 2．因工程变更，比如设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更，造成时间和费用的损失。 3．发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。 4．发包人延期支付期限造成承包人的损失。 5．非承包人的原因导致工程的暂时停工。 6．物价上涨，法规变化及其他。此外，提出索赔还需要符合一些前提条件：首先，与合同对照，事件造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；其次，造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；最后，承包人是按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

工程单方面要求撤场怎么索赔
可以通过合同进行索赔。建设工程单方要求撤场是属于合同违约的行为，如果合同有约定的，当事人可以要求违约方采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如果合同没有约定的，可以按实际造成的损失要求赔偿。但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预

2021-03-26 140
建设工程合同与索赔都有什么要求？
建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律

2024-06-08 17
工程施工索赔要注意什么？工程施工索赔需要哪些证据
工程施工索赔要注意什么？施工索赔须注意索赔时效、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分和、施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的

2024-06-03 23

专业问答更多>>

建筑工程索赔遵循的原则是什么-如何理解工程索赔中的时间要求
1.应以合同为依据，处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度，必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中，一定要仔细分析，什么时候应该给工期索赔，什么时候应该给费用

2022-02-15 15,340
工程停工后多长时间可以要求索赔
1、工程如果因发包人原因造成停工的，无论停工多长时间，只要造成承包人损失的，承包人都可以要求赔偿。 2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责

2022-05-22 15,340
建筑工程的索赔要求都包括哪些内容？
建筑工程索赔要具备的条件如下： 1、构成施工项目索赔条件的事件发生； 2、与合同对照，事件造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接经济损失； 3、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人

2023-07-07 15,340
搜索的程序和要求
1.搜查只能由公安机关或者人民检察院的侦查人员进行，其他任何机关、单位和个人都无权对公民人身和住宅进行搜查。搜查的对象，可以是犯罪嫌疑人，也可以是其他可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人;可以对人身进行，也可

2022-11-16 15,340

法律短视频更多>>

01:21
工程索赔程序怎么走
工程索赔的程序包括发出索赔意向通知、提交补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料、向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告等。工程索赔程序具体如下： 1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知； 2、发出索赔意向通知后的

692 15,340
00:57
工程索赔需要搜集什么证据
施工建设工程发生索赔事件之后，必须要收集以下几个方面的证据：1、合同文件。包含合同的文本以及之后签的合同补充协议、招标文件、投标文件、建设图纸、工程清单等等相关的资料；2、工程进行过程中的l的录像以及照片，包含隐蔽工程覆盖前的录像照片以及工

1,261 15,340
00:58
建设工程索赔时效是怎样的
在建设工程索赔纠纷中，受到侵害的一方可以起诉另外一方，要求另外一方进行赔偿。在向法院起诉的过程中。一定要注意诉讼时效的问题。诉讼时效是三年。诉讼时效并不是从侵权发生时开始计算的，而是从被侵权方知道或者应当知道权利被侵害时开始计算的。被侵权方

1,188 15,340