窝工与误工的区别

2020-06-18 667

普法内容

窝工费和误工费的区别是两者的概念是完全不一样的。误工费是法律定义，是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。窝工费指的是承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正常施工而产生的费用。

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

窝工费和误工费的法律区别是哪些、
误工是因为一些客观原因导致的工人无法投入正常施工（比如暴雨、无材料）窝工，是由于施工组织、管理不当导致的工人无法投入正常连续性施工（比如钢筋施工时，木工没活干；浇筑混凝土时木工没活干），多是由于没有安排合理的流水施工导致。

2024-06-10 18
工地上停工窝工的区别
窝工费和误工费的区别：误工费是法律定义，是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间（误工时间）内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。窝工费指的是承包商（包括合法分包商）在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者

2024-05-26 22
窝工费和误工费有区别吗？如何判断？
窝工费和误工费的区别打个比方，一个小活100天，干了120天，窝工。干了90天，出了意外情况，歇了20天，又干了10天完事。中间的20天算误工。

2024-05-31 12

专业问答更多>>

窝工费和误工费的法律区别是哪些、
误工是因为一些客观原因导致的工人无法投入正常施工（比如暴雨、无材料）窝工，是由于施工组织、管理不当导致的工人无法投入正常连续性施工（比如钢筋施工时，木工没活干；浇筑混凝土时木工没活干），多是由于没有

2022-07-29 15,340
工地上停工窝工的区别
非因劳动者原因造成单位停工、停产期间，用人单位应支付给劳动者停工工资（亦称停工津贴）。停工停产在一个工资支付周期内，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的，若劳动者提供了

2022-10-21 15,340
窝工费和误工费有区别吗？怎样判断？
窝工费和误工费的区别打个比方，一个小活100天，干了120天，窝工。干了90天，出了意外情况，歇了20天，又干了10天完事。中间的20天算误工。

2023-07-27 15,340
窝工费和误工费的差别大吗？
窝工费和误工费的区别打个比方，一个小活100天，干了120天，窝工。干了90天，出了意外情况，歇了20天，又干了10天完事。中间的20天算误工。

2023-01-07 15,340

法律短视频更多>>

01:56
窝藏罪与包庇罪有什么区别
窝藏罪与包庇罪的区别如下： 1、定义不同，窝藏罪是明知是犯罪的人但仍然为其提供隐藏处所、财物，还帮助其逃匿的行为；包庇罪是明知是犯罪的人但仍然作假证明给以包庇的行为； 2、客观表现不同，窝藏罪客观上表现为为罪犯提供隐蔽处所或用金钱、物质帮助

13,649 15,340
01:21
工期顺延和工期延误有什么区别
工期延误，即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间，比计划规定的完成时间晚，从而可能使合同工期的延长。通常情况下，工期延误有两种情形：第一种是在施工时，实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后，但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

3,349 15,340
01:10
派遣工和正式工的区别
派遣工和正式工的区别有： 1、概念不同：派遣工，是指用人单位和劳务公司之间的合作，劳务公司会派遣人员至合作的用人单位工作；而正式工则指的是用人单位通过招聘的形式录用员工后，与员工签订正式劳动合同。 2、两者的劳动关系不同：派遣工属于劳务派遣

30,395 15,340