怎么防范工程合同违约责任

2024-06-23 22

普法内容

发包人主张承包人工期违约，承包人往往抗辩具有工期顺延的情形，对于符合何种条件才能顺延工期，应当根据合同的约定。合同没有规定或规定不明时，一般对于不可归责于承包人的事由、因气候因素并经主管部门认可的、固定假期等造成的延误可以不计入工期事项。因此，对于因发包人拖欠预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地、原材料、变更设计等行为导致工期延误的，可以根据施工过程中形成的签证确认。关于工程质量责任认定的有关问题处理一如果不能依据双方提供的证据材料予以认定，则应委托有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定。二是因承包人的原因致使工程质量不符合约定的，发包人可以根据工程质量问题的严重程度，相应减少支付工程价款。三是因发包人提供的原材料质量不合格，或提供的设备、技术资料等不符合合同约定，从而导致工程质量不合格或质量缺陷的，该工程质量责任应由发包人承担，发包人不得以此为由拒付或少付工程款。承包人对导致质量问题有过错的，也要承担相应的过错责任。四是发包人擅自使用未竣工验收的工程，承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。《民法典》第八百零三条发包人违约责任发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

如何约定合同违约责任范围
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者

2021-03-04 370
无效合同的违约责任范围
无效合同一般不需要承担违约责任，因为无效的合同自始无效，但需要承担因合同无效所造成的法律后果，即返还因无效合同所取得的财产，或者折价赔偿，并且过错方还需赔偿对方因无效合同所受到的损失。

2021-02-13 122
工程违约解除合同后能否追究违约责任
因对方违约解除工程合同是可以追究对方的违约责任的，除非在工程合同当中另有约定，而且根据《中华人民共和国民法典》的规定，在合同相对方违约的情况下，守约方是可以单方面解除工程合同的，但解除工程合同时要通知对方。【温馨提示】当前回复为大多数情况

2024-05-21 25

专业问答更多>>

施工合同违约责任范本(附件)
承包人的责任第一，工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金；第二，工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。发包人的责任

2023-06-07 15,340
合同违约条款怎么写，法律中违约责任范
合同纠纷的重点是违约责任纠纷。设定违约责任有两个目的：1。通过设定违约责任，可以增加违约成本，迫使对方按照合同履行，从而保持交易结果的可见性；通过设定违约责任，在对方违约时，将自己一方所遭受的损失转移

2021-11-26 15,340
建设工程设计合同违约责任有哪些，建设工程合同有哪些违约责任
施工单位对施工过程中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。这意味着施工单位负责的工程在竣工验收合格之前如果出现质量问题或者竣工验收不合格需要承担“质量违约责任”。那么建设工

2022-11-21 15,340
违约责任工程合同需要支付违约金吗？
违约责任工程合同需要支付违约金吗? 违约责任工程合同需要支付违约金的。违约金一般是由一方先交付给另一方保管，如果保管违约金的一方违约则要返还两倍的违约金，而被保管的一方违约则无法要回先前支付的违约保证

2023-09-19 15,340

法律短视频更多>>

01:22
合同怎样约定违约责任
违约责任，即当事人没有履行合同义务，或履行合同义务与约定不一致，而依法要承担的民事责任。我国法律规定，在合同中，如果一方不履行合同义务等的，需承担继续履行、或采取补救措施、或赔偿损失等违约责任。违约责任可以让合同的当事人在合同里做具体的

1,449 15,340
01:22
合同法逾期违约责任
逾期违约责任主要有以下： 1、违约方没有按约定履行合同义务的，给另一方造成了多大的损失，就赔偿给另一方造成的这个损失金额。如果约定的违约金不足以赔偿，给另一方造成损失的还要赔偿相应的损失。 2、当事人不履行或逾期履行，可以按合同约定的逾期赔

1,487 15,340
01:25
合同未生效有违约责任么
合同未生效，有违约责任吗一般来说，只有当合同生效以后，才对双方当事人具有法律约束力。换句话说，只有当合同生效，以后违约方才需要承担相应的违约责任。但是需要注意的是，我国合同法同时规定了缔约过失责任。缔约过失责任主要是指，当事人在订立合同过

1,117 15,340