什么叫工期的顺延

2020-06-28 135

普法内容

工期顺延是指下雨等自然因素，还有就是停水、停电等导致停工原因，签订工期顺延合同之后，就可以保护施工方的免受合同违约的责任。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条规定，当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

工期延误与工期顺延
所谓工期延误是指工程施工过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期的延长。工期延误通常包括两种情况：一种是在施工过程中，实际的施工进度与发包人批准的计划施工进度相比落后了，这时就存在工期延误的事实

2024-06-05 49
工期顺延的要求
在建设工程中经常会遇到工期顺延的情况，只有依法顺延才不会被罚款，那工期合法顺延的条件是什么？实践中，出现以下情况时，可以顺延工期： 1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺

2024-05-31 37
2023工期顺延的条件
在建设工程中经常会遇到工期顺延的情况，只有依法顺延才不会被罚款，那工期合法顺延的条件是什么？实践中，出现以下情况时，可以顺延工期： 1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺

2024-06-28 30

专业问答更多>>

工期，工期顺延与工期延误是什么意思？
所谓工期延误，是指工程施工过程中任何一项或多项工作的实际完成日期晚于计划规定的完成日期，可能导致整个合同工期延长。工期延误通常包括两种情况：一种是在施工过程中，实际施工进度落后于发包人批准的计划施工进

2021-11-20 15,340
工期顺延的条件
1、工程量增加。 2、发包人变更设计。 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料。 4、发包人未按约支付工程款。 5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当。 6、不可抗力或其

2023-03-04 15,340
工期顺延的法律解释是什么？
工期顺延是指下雨等自然因素，还有就是停水、停电等导致停工原因，签订工期顺延合同之后，就可以保护施工方的免受合同违约的责任。

2023-02-24 15,340
什么叫顺序？
遗产继承顺序，是指被继承人死亡后，继承人继承遗产的先后秩序。《继承法》第10条规定，“遗产按照下列顺序继承：第一顺序：配偶、子女、父母。第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后，由第一顺序继承

2022-10-27 15,340

法律短视频更多>>

01:21
工期顺延和工期延误有什么区别
工期延误，即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间，比计划规定的完成时间晚，从而可能使合同工期的延长。通常情况下，工期延误有两种情形：第一种是在施工时，实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后，但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

3,423 15,340
01:14
工期顺延哪些情况算合法
工期顺延的合法情况有，发包人要求承包人增加工程量；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺

1,163 15,340
01:02
什么叫除斥期间
除斥期间，又称“预定期间”、“预备期间”。是指法律规定的某种民事权利有效存续的期间。除斥期间也是某种法律事实，权利人在法律规定的期限内不行使其权利，其权利即被除斥。除斥期间的特点如下： 1、除斥期间一般是不变期间。不因任何事由而中止、中

1,729 15,340