建设工程施工合同纠纷停工损失怎么计算

2022-04-13 1,658

普法内容

建筑工程合同纠纷停工损失的计算。停工损失可以向法院主张，法院能否支持要看主张方的证据情况。停工损失是由于停工超过规定期限所发生的各种费用。包括停工期内支付的生产工人工资，和提取的职工福利基金、耗用的燃料和动力费，以及应负担的车间经费和企业管理费等。临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证，签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量，因而停工损失的计算比较简单。

《中华人民共和国民法典》
第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

相关合同

建设工程施工合同协议书

审核日期：2022.03.05页数：8大小：18989KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

标准版环境景观工程设计施工合同书

审核日期：2021.12.08页数：8大小：20509KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

深圳市建设工程设计协议

审核日期：2022.02.20页数：8大小：20388KB格式：.docx

￥9.9

点击下载

标准模板，无水印，word版下载，可随意修改

展开

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

怎样解决建设工程停工损失纠纷
建设工程停工损失纠纷的处理方法： 1、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成的停工损失，由发包人承担损害赔偿责任。 2、承包方未按合同约定办理工期顺延签证而造成的停工损失，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失

2021-04-11 206
建设工程停工损失纠纷的处理方法是什么
建设工程停工损失纠纷的处理方法： 1、如果是发包人未按约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成停工损失，则由发包人承担损害赔偿责任； 2、如果是发包人未按约定办理工期顺延签证，造成停工损失，承包方可要求发包方赔偿其停工、窝工损失。

2021-01-05 199
建设工程设计工程合同纠纷是什么诉讼?
商品买卖合同纠纷是民事诉讼。民事诉讼有以下四个程序： 1、准备好民事诉讼状。 2、到具有管辖权的人民法院起诉，并提交相关的证据材料。 3、按照人民法院的通知准时出席参与诉讼活动。 4、若不服一审判决或裁定，应在接到判决书后15天内或接到裁定

2020-07-04 116

专业问答更多>>

建设工程停工损失纠纷案有哪些
建设工程停工损失纠纷的处理方法： 1、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成的停工损失，由发包人承担损害赔偿责任。 2、承包方未按合同约定办理工期顺延签证而造成的停工损失

2022-11-07 15,340
建设工程停工损失纠纷的处理方法是什么
建设工程停工损失纠纷的处理方法： 1、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成的停工损失，由发包人承担损害赔偿责任。 2、承包方未按合同约定办理工期顺延签证而造成的停工损失

2022-10-12 15,340
建设工程设计合同纠纷解决途径的问题，建设工程设计合同纠纷怎么办
关于建设工程设计合同纠纷解决途径的问题，1、工程建设合同纠纷解决方式中和解是最佳的方式，工程建设合同纠纷双方当事人通过协商对工程造价等有争议的地方进行深入的沟通并互相谅解从而达成共识，这样既可以防止损

2022-05-04 15,340
计算工程项目停工停工损失
人工原因停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械原因停工的计算,其机械停置费按折旧费,大修理费,经常修理费,机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数。

2022-05-15 15,340

法律短视频更多>>

00:56
建设工程施工纠纷管辖权如何确定
建设工程施工纠纷是工程建设过程中常见的纠纷，通常是因为建设工程合同履行的问题引发的。面对合同纠纷，依据我国《民事诉讼法》和有关司法解释作出了相应的规定，要分三步进行分析： 1、首先，看合同是否有有效的仲裁协议，或合同中是否存在有效的仲裁条

1,553 15,340
01:37
对于无效的建设工程施工合同怎样处理
无效的工程施工合同如何处理对于建设工程施工合同无效，但是建设工程经过竣工验收以后合格的，承包人请求参照合同的约定支付相应工程价款的，应该及时予以支持；对于建设工程施工合同无效，并且建设工程经过竣工验收不合格的，一般需要按照具体的情形分别处

1,342 15,340
01:13
工程施工合同纠纷如何解决
工程施工合同纠纷的解决途径，具体包括了： 1、与对方当事人进行协商，双方就纠纷问题重新协商； 2、如果无法协商的话，可以向当地的人民调解委员会申请调解介入； 3、根据工程施工合同的相关约定，向双方事先约定的仲裁委员会申请仲裁； 4、以对方当

926 15,340