建工企业要如何申请工期顺延

2024-05-30 5

普法内容

1、向发包人或监理人发出通知，书面说明此次疫情对其造成的影响同时提供此次疫情对建工企业造成实际影响及损失的证据。 2、采取避免和延误工期的措施，如在劳务人员不能复工时，协调其他地区的劳务人员。在原材料供应商不能供货时，寻找其他可替代的供应商。根据《民法典》第五百九十条的规定：当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合同期限内提供证明。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

疫情期间建工企业是否有权申请工程顺延
疫情期间建工企业有权申请工程顺延。疫情是不可抗力，属于不能预见也不能避免且不能克服的客观情况，当事人因不可抗力不能及时履行民事义务的，不承担民事责任。

2021-02-18 96
建工企业的顺延工期是怎么算的
申请工期顺延的手续是：承包人向发包人或监理人发出申请工期顺延的通知，提供申请工期顺延的缘由与证据造成实际影响及损失的证据，经发包人或者监理人签证确认予以顺延。

2021-01-05 82
受疫情影响施工企业能否申请工期顺延？
受疫情影响，施工企业可以申请工期顺延。

2020-10-12 219

专业问答更多>>

疫情期间建工企业是否有权申请工程顺延？
如果发承包双方签署的是住房城乡建设部、国家工商行政管理总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-020 1）（以下简称《示范文本》），那么，根据该合同第17.1条之约定，瘟疫属于不可抗力的

2022-11-19 15,340
企业建立工会前如何申请
企业建立工会前应向所在地总工会提出申请，先由企业写一份情况报告，内容为企业的开发情况，用工人数，以及《工会法》的相关规定，最后加盖企业行政章，交到总工会，由工会提供建会材料。根据《工会法》的相关规定

2022-03-28 15,340
如何写企业工伤延长申请表
申请工伤延长是住院医疗时间延长还是什么医疗期最多也就是24个月。

2022-10-19 15,340
南昌企业如何申请职工复工？
南昌疫情期间企业复工在满足南昌市政府要求的复工条件，至少提前3日提供申请材料。其中，员工人数100人以下（指疫情发生前企业实际在岗人数）的企业，由属地镇处牵头进行初审并实地核查，由其行业主管部门复核，

2023-01-12 15,340

法律短视频更多>>

01:21
工期顺延和工期延误有什么区别
工期延误，即工程在施工时一项或几项工作实际完成的时间，比计划规定的完成时间晚，从而可能使合同工期的延长。通常情况下，工期延误有两种情形：第一种是在施工时，实际的施工进度比发包人批准的计划施工进度落后，但这种情况有可能改变。第二种是在完工并

3,310 15,340
01:21
私营企业如何申请破产
如果企业法人无法把到期的债务进行偿还，并且资产不能够把全部的债务还清，或者明显不具清偿能力的，则依照规定清理债务。破产申请可以由债务人、债权人或清算人，当中任何一人提出。由债务人提出破产申请的，法院要从收到破产申请的当天起，十五天内裁定

1,446 15,340
01:14
工期顺延哪些情况算合法
工期顺延的合法情况有，发包人要求承包人增加工程量；发包人变更设计；发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；以及发包人未按约支付工程款等。施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺

1,077 15,340