*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。
工程赶工费是在建设单位将定额工期压缩后,按照常规施工已不能满足工期要求,施工单位为了能在建设单位规定的工期里完成施工任务所采取的赶工措施的费用。赶工措施费包括:为了抢工期额外投入的人工费、为加快施工进度采取技术措施所发生的材料费机械费等费用
施工可以索赔的是: 1、法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费; 2、由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用; 3、分包人的索赔费等。
施工方在工程建设进程遭遇文物发掘事件时,原则上有权向其关联的政府部门要求对因发现文化遗产所带来的工期延误与额外费用进行补偿,但通常而言,利润索赔并不在此列。依据现行的《标准化施工招标文件》,在施工过程中如发现文物、古迹及其他类似的人类遗留物
根据《消费者消权益保护法》的规定,经营者侵害消费者的人格尊严或者侵犯消费者人身自由的,应当承担恢复名誉、消除影响、赔礼道歉,赔偿损失等责任。消费者可依法起诉经营者。同时根据最高人民法院《关于确定民事侵
施工中提出的索赔主要有: 首先,工程质量索赔; 其次,工程进度索赔; 最后,工程保修款。
1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。 2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。 3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。 4、施工
应以合同为依据管理工程索赔,做到有理有据;分清责任、严格审核费用、加强主动控制、减少工程索赔;注意进行时效检查,调解、仲裁、诉讼不得违背时限方面的要求;先行调解,调解不成时行使裁决或判决。
在施工合同履行过程中发生下列情形之一,承包人可以索赔:发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定,向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断
疫情不可以索赔费用。建筑企业因为疫情不能履行合同的,首先可部分或全部免除责任,即业主不能就此提起反索赔。部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观
施工索赔的注意事项如下: 1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔,索赔的民事诉讼时效为三年; 2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现; 3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分