房屋建筑施工承包合同怎么写

2024-06-23 4

普法内容

房屋建筑承包合同委建方：（以下简称“甲方”）：身份证号：住址：承建方：（以下简称“乙方”）：身份证号：住址：第一条：建民房概况 1、本合同建房位置为：。 2、房屋类型：共两栋，东侧为框架结构五层楼房，西侧为砖混结构三层楼房。附房屋设计图。 3、房屋面积（允许实际误差±％）：东侧房屋总面积为平方米。西侧房屋总面积平方米。第二条：承包方式：包清工，乙方包工包料（包括但不限于：房屋主体材料及外墙保温、防水、外墙大理石、瓷砖、楼梯扶手、粉刷、采暖、门窗、上下水管道、屋内暗线敷设等材料，以及施工期间的钉子、铁丝、切割片、小线等消耗品），以上材料由乙方严格按照施工图纸规格、型号购买材料，并达到国家建筑材料验收标准。但是甲方负责购买东西楼层屋内的地板砖，施工仍归乙方。第三条：工程款及支付方式 1、本合同为固定工价，根据房屋面积按每平方元计算，工程总价款为元。2、进场后乙方先进行东侧5层房屋施工，进场甲方支付乙方元。东侧第一层施工完毕甲方再支付乙方元待第三层施工完毕甲方支付乙方元待第五层施工完毕甲方支付乙方元。东侧施工完毕进行西侧房屋施工，待第一层施工完毕甲

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建筑承包合同中安全施工
房屋建筑施工承包合同中的内容包括工程的整体状况，承包的形式，房屋建筑施工的质量标准，整体造价，另外还有相关的安全责任，工期，付款方式等这些比较重要的内容。房屋建筑施工承包合同甲方：乙方：经甲、乙双方研究决定将“新建住房”的建筑工程交给乙方承

2024-06-13 26
如何处理建筑施工款和房屋承包合同的纠纷
建筑承包合同欠款纠纷的处理方式具体如下：一、和解或调解。二、仲裁，若双方在签订合同时已达成了有效的仲裁协议，则可以依照协议的内容向仲裁机构提交仲裁申请。三、诉讼，若当事人双方未有仲裁协议或仲裁协议无效时，可以通过向法院起诉要求对方履行

2020-02-08 142
怎样写建筑施工合同书
建筑施工合同书包括： 1．设计文件：甲方应在合同签署后14天内按照合同专用条款中约定的份数向乙方提供设计图纸、设计说明和其他设计资料。未经甲方同意，乙方不得将设计文件提供给第三方。 2．合同范围：本合同所要实施的具体工作内容、范围。合同的主

2024-06-23 21

专业问答更多>>

房屋修建施工承包合同怎么写, 房屋修建施工承包合同的内容包括哪些
房屋修建施工承包合同发包方：(以下简称乙方)甲方为改善居住条件，拟在自家院内(宅基地)新建一栋一层住宿房，该工程由乙方承包施工。为明确双方的权利与义务，甲乙双方经充分协商，达成如下协议，以便双方共同遵

2022-03-06 15,340
建筑施工合同承包方式不体现包工包料怎么写
承包方式无非就那几种，综合单价、总价合同、成本加酬金等形式，你这个不包工包料是怎么回事，难不成转包吗如果不包料可以在专用条款里面说明

2022-10-06 15,340
怎么写建筑承包合同？
首先要写清楚双方的主体资格第二、要写清楚，工程的建筑工程概况及工程名称，工程地点。第三，要注意写清楚承包的方式，比如说是包工包料，还是双包，还是只包工不包料等等要写清楚。第四，承建的项目，啊哪些

2023-07-16 15,340
2022年承包建筑屋面工程施工合同怎么制定
屋面工程施工合同甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国民法典》的原则，结合当前有关规定，和本程的具体情况，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商订立本合同。一、工程

2022-12-03 15,340

法律短视频更多>>

01:04
劳务合同和建筑工程施工合同的区别
劳务合同和建设工程施工合同的区别在于，二者的主体不同，而且二者的订立目的根本不同。劳务合同主要是指，民事主体之间以劳动的形式，提供给另一方主体的服务民事合同。双方签订劳务合同的目的在于，完成某一项劳务以及劳务成果。而建设工程施工合同主要是指

8,498 15,340
00:51
无效建筑工程施工合同如何认定
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》的相关规定可知，在下列几种情形下订立的建设工程施工合同均认定为无效：第一，承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的。第二，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施

1,327 15,340
01:15
土石方建筑工程施工合同注意事项
土方工程合同注意事项，1、施工。2、爆破作业。3、机械设备。4、施工用电。5、库存保管。土方工程承包注意事项主要是在是施工、爆破以及对库存进行保管过程中需要注意的问题，目的在于保护施工工人的生命安全。针对职员的安全意识较差的现状，企业单位需

2,410 15,340