您的位置:法师兄 > 律师普法 > 装修公司延期的违约金是多少
装修公司延期的违约金是多少

装修公司延期的违约金是多少

2023-01-16 182
普法内容
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 因为业主原因导致工程延期,装修公司要承担责任吗 因为业主原因导致工程延期,装修公司是否需要担责,视具体情况而定: 1、如果工程延误是由业主单方造成,且经过装修公司采取补救措施依然未能解决的,此时装修公司不需要承担责任。例如装修隐蔽工程封闭前,需要业主及时验收而不按时验收的,且经装修公司催促后依然未按时验收,进而导致工期延误的,装修公司不承担责任; 2、如果工程延误主要是由业主单方造成,且装修公司放任其产生的,此时装修公司应该承担相应的责任。例如业主未及时将相关装修材料补足,而装修公司发现后又不主动提醒,进而导致工期延误的,装修公司也应该承担相应责任。
《中华人民共和国民法典》
第五百八十六条  当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。 定金的数额由当事人约定;但是,不得超过主合同标的额的百分之二十,超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 房子装修延期是不是违约金
    房子装修延期是不是违约金

    房屋装修延期违约金按照合同约定计算。如果合同没有约定的,一般按照违约造成的损失计算。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予

    2022-01-16 95
  • 装修延期违约金要得到吗
    装修延期违约金要得到吗

    对于装修公司所提供的格式合同中不利于自己权益保护的条款,应当与装修公司协商予以修改,从而确保自己权益不受损害。例如,业主可以签订《补充条款》,其中可以对工期延误等违约行为进行约定。例如约定“因乙方(装饰公司)原因造成工程逾期交付的,每逾期一

    2024-07-04 23
  • 装修工程延期怎么算违约金?
    装修工程延期怎么算违约金?

    装修合同国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款,每延期一天,按照工程款总额的0.5%支付违约金。一般要按照合同约定办理,如果一方违约,可以要求承担违约责任,协商不成,起诉解决。一般双方在签订合同时,都会对合同的相关条款,

    2021-03-04 319
专业问答更多>>
  • 装修延期多少天合同违约金

    装修合同延期违约金应当由双方协商确定,如果双方在合同中没有约定的,应当按照实际损失进行赔偿。 约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的

    2023-08-09 15,340
  • 装修合同延期违约金要怎么算,违约金是多少,违约

    装修合同国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款,每延期一天,按照工程款总额的0.5%支付违约金。 一、一般要按照合同约定办理,如果一方违约,可以要求承担违约责任,协商不成,起诉解决

    2022-04-23 15,340
  • 装修公司延期违约,我什么时候要其支付违约金。

    按合同约定;逾期验收交付时开始计算逾期赔偿

    2022-10-16 15,340
  • 有装修公司没有装修成的违约金是怎么算的

    1、要看什么原因导致的未按期完工,如果是施工方原因,当然算违约,一般是约定每迟延一天支付多少违约金,迟延多少天以上可以解决合同; 2、建议书面通知施工方,要求即时完工并支付迟延违约金。多这一道手续,走

    2023-06-09 15,340
法律短视频更多>>
  • 工期延误违约金上限为多久 01:09
    工期延误违约金上限为多久

    发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费应当列入竣工结算文件,可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前,合同工程内的某一个单位工程已通过了竣工验收,且

    2,823 15,340
  • 租房期间房东装修算违约吗 00:53
    租房期间房东装修算违约吗

    租房期间房东装修一般算违约。承租人私自装修房屋,如果合同有约定不属于违约,那么承租人有权利装修。如果没有约定就属于违约,出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失。租赁合同的内容一般包括,租赁物的名称、数量、用途、租赁期限、租金及其支付期限和

    3,283 15,340
  • 延期交房违约金能拿到吗 00:52
    延期交房违约金能拿到吗

    想要获得延期交房的违约金,首先可以和开发商进行协商。如果双方能够达成一致的意见,能够省去很多的流程和麻烦。如果双方达成了一致的意见,那么也最好是签订书面的赔偿协议,这样将开发商的赔偿义务固定下来。如果双方没有办法协商一致的,那么业主可以直接

    1,526 15,340
吴敏仪律师 吴敏仪律师

广东中亿律师事务所 | 专职律师

擅长:房产纠纷、债权债务、合同纠纷、企业法律顾问、刑事辩护
咨询律师
150-0761-8191
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?