施工现场电费能不能索赔

2021-02-03 176

普法内容

工程如果因发包人原因造成停工的，无论停工多长时间，只要造成承包人损失的，承包人都可以要求赔偿。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

施工现场电死应如何赔偿
施工被电死的赔偿：如果被认定工伤的，则丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资；每月给配偶的供养亲属抚恤金是职工本人工资的40%，给其他亲属的是每人30%；而一次性工亡补助金则为上一年度全国城居人均可支配收入的20倍。

2020-10-20 28
施工现场民用电电死人赔偿标准
请你表述清楚，使用高压电电死还是用居民用电电死的，如果是高压电电死的，供电公司以及雇佣方要承担连带责任。

2024-06-17 7
施工费索赔书
施工可以索赔的是： 1、法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费； 2、由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用； 3、分包人的索赔费等。

2020-08-11 114

专业问答更多>>

施工现场索赔需要注意些什么
工程索赔需要注意问题： 1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。 2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。 3、施工索赔实现的关键是承包人提供的

2023-06-27 15,340
建设工程施工现场合同纠纷能不能仲裁
建设工程施工合同纠纷能不能仲裁主要是看双方双方当事人有没有约定仲裁，如果双方当事人有约定仲裁，而且约定的事项又属于可以申请仲裁的范围，那么就可以仲裁。

2023-07-06 15,340
施工现场钢筋工伤十级能赔多少钱
七个月的本人工资。依法与用人单位解除或者终止劳动关系的，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，十级伤残为一个月的本人工资。由用人单位支付一次性伤残就业补助金，十级伤残为四个月的本人工资。依据《广东省

2022-10-06 15,340
施工合同能不能参照索赔的条款赔偿？
现在这个施工合同索赔条款的，具体来说对外工程承包和咨询企业已经成为国际工程项目市场上的一只重要的力量。在国际承包工程市场中，中国对外承包工程和咨询企业不仅要熟悉国际承包工程市场的规律，掌握国际承包工程

2022-12-20 15,340

法律短视频更多>>

01:08
施工现场三违指什么
施工现场三违一般是指，“违章指挥，违章操作，违反劳动纪律”的简称。施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资

6,681 15,340
01:14
施工索赔注意事项是什么
施工索赔的注意事项如下： 1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔，索赔的民事诉讼时效为三年； 2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现； 3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分

460 15,340
00:58
承包人可以索赔的施工赔偿有哪些
在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

1,525 15,340