发包人造成试运行失败应该索赔什么

2020-01-08 183

普法内容

承包人是为发包人提供有偿服务的，一般情况下是按照发包人提供的条件（设计、材料、范围、工期等）和施工规范进行施工的。谁也不是神仙，发包方也可能犯一些错误，由此导致一些质量问题出现，并且承包方对此错误不具备识别能力和承担连带责任，但最终都会对这些缺陷进行修补甚至返工，承包方需要为此付出人工、材料等方面的支出，是可以进行索赔的内容。至于能不能索赔工期，要看这种修复工程量对整个工期的直接影响大小，小一些的，承包商可以消化，并见得每一项修改都要延长工期（工期有一定的严肃性）；但位于关键路径上的作业，且返工范围较大，无法通过优化作业进行弥补的，是可以通过与发包人的谈判，获得必要的工期延长。所以在标准施工合同中没有将此项内容列入可以索赔工期的范围。

《中华人民共和国环境保护法》第二十五条企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放污染物，造成或者可能造成严重污染的，县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门，可以查封、扣押造成污染物排放的设施、设备。第五十九条企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。前款规定的罚款处罚，依照有关法律法规按照防治污染设施的运行成本、违法行为造成的直接损失或者违法所得等因素确定的规定执行。地方性法规可以根据环境保护的实际需要，增加第一款规定的按日连续处罚的违法行为的种类。第六十条企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施;情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

承包人向发包人索赔时应按照什么程序进行
承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资

2021-03-03 370
因发包人造成工程停工如何索赔
因发包人造成工程停工可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔，造成的损害比较大时违约金可以适当上浮，但最高不得超过实际损失的30%。

2021-03-26 109
矫正失败怎么索赔
保留好相关证据，进行医疗责任事故认定，然后出个赔偿报告向医院索赔，最好是由律师出面。依据我国相关法律的规定，做手术失败，造成医疗损害的，患者可以与医疗机构协商赔偿，如果协商不面的，患者可向法院起诉请求赔偿。

2020-04-09 363

专业问答更多>>

包皮手术失败如何索赔
正常的包皮手术是不会出现这种情况的，医院的治疗行为存在明显过错，构成医疗事故，你有权要求医院赔偿损失，法律依据是《医疗事故处理条例》第五十条规定：医疗事故赔偿，按照下列项目和标准计算：（一）医疗费：按

2022-02-28 15,340
面试时因试驾失败受伤的人应该怎么办？
王某在重庆某农业发展有限公司处面试时，双方处于缔结劳动合同过程中，双方均应尽到相应的注意义务。重庆某农业发展有限公司的工作人员在面试时未尽到相应的注意义务致王某受伤，应承担赔偿责任。王某不熟悉重庆某农

2022-10-25 15,340
因发包人造成工程停工如何索赔
因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉索赔。当

2022-05-26 15,340
如果发生工伤造成残疾，应该怎么索赔
工伤导致残疾可以索赔残疾赔偿金以及残疾用具费。残疾赔偿金是指对受害人因人身遭受损害致残而丧失全部或者部分劳动能力的财产赔偿。由于人身损害造成的残疾受害人致使劳动能力部分丧失或者全部丧失，因而，受害人

2022-04-03 15,340

法律短视频更多>>

00:44
发包人的反索赔是什么
发包人反索赔，即发包人向承包人提出索赔，是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务，或是由于承包人的行为使发包人受到损失时，发包人为了维护自己的利益，向承包人提出索赔。广义的发包人反索赔包括二方面，一是施工索赔的预防，二是发包人向承包人提出

1,222 15,340
01:08
承包方可按什么程序向发包方索赔
承包方向发包方索赔的程序为首先在索赔事件发生后向工程师发出索赔意向通知。然后向工程师提出索赔报告及有关资料。工程师在收到上诉资料后给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。最后再向工程师送交最终的索赔报告。工程师在收到承包人送交的索赔

835 15,340
00:54
被人打了应该怎么索要赔偿
被人打了可以要求对方承担侵权责任。受害人应当及时报案并做伤残鉴定，如果伤情鉴定为轻伤以上的，侵权人涉嫌故意伤害罪，依法应被追究刑事责任；如果伤情鉴定为轻伤以下的，受害人可以向法院起诉要求侵权人承担民事赔偿责任。故意伤害罪是公诉案件，在公安机

8,395 15,340