未取得建筑施工许可证会有什么影响

2020-11-12 126

普法内容

未取得施工许可证，对工期起算没有影响。施工许可证制度属于《建筑法》对于开工的程序规定，是否取得施工许可证与是否实际开工之间无直接联系。有开工通知的以通知记载的日期为工期起算日期，没有开工通知的以合同约定的开工日期为工期起算日期，均没有的以实际进场占地的日期为工期起算日期。

《建筑法》第七条建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。第六十四条违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

建筑法规，未取得施工许可证，到底罚款么？
工程未取得施工许可证就开工建设称为无证施工。一般处理是缴纳处罚金、补办施工许可证；在规定时限未取得施工许可证的则责令停工整顿，直至取得施工许可证为止。对建设单位的处罚是合同款的百分之一到二，对施工单位的处罚不超过三万元。

2024-06-08 11
未取得施工许可证，对工期起算的影响是什么呢
未取得施工许可证，对工期起算没有影响。施工许可证制度属于《建筑法》对于开工的程序规定，是否取得施工许可证与是否实际开工之间无直接联系。

2020-12-30 213
未取得施工许可证对工期造成的影响有哪些
发包人有开工指令或开工通知的，以开工指令或通知记载的日期为工期的起算日期; 发包人没有开工指令或开工通知的，以合同约定的开工日期为工期的起算日期; 以上两项均没有的，以施工单位实际进场占地的日期为工期的起算日期。

2020-06-06 121

专业问答更多>>

未取得施工许可证，对工期起算的影响是什么呢
未取得施工许可证，对工期起算没有影响。施工许可证制度属于《建筑法》对于开工的程序规定，是否取得施工许可证与是否实际开工之间无直接联系。

2022-06-24 15,340
未取得施工许可证的建设工程如何处理
建筑工程施工许可证是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件，是建设单位进行工程施工的法律凭证，也是房屋权属登记的主要依据之一。没有施工许可证的建设项目均属违章建筑，不受法律保护。当各种施工条

2022-02-05 15,340
未取得商品房预售许可证会影响成交吗？
关于此问题，主要涉及的是房地产开发企业将尚未建成或已竣工的房屋向社会销售并转移房屋所有权于买受人，房地产开发企业与买受人签署商品房买卖合同后，买受人支付价款。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠

2022-09-01 15,340
建筑工程施工许可属于建筑施工许可范围吗
建筑物应当办理施工许可证。从事中华人民共和国境内各类房屋建筑及其附属设施的建设、装修及配套线路、管道、设备的安装，以及城市市政基础设施工程的建设，申请施工许可证。投资30万元以下或建筑面积300平方米

2021-11-16 15,340

法律短视频更多>>

01:00
未办理施工许可证处罚条例
未办理施工许可证处罚条例如下：1、违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工。可以处以罚款；2、对于未取得施工许可证，或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权

7,819 15,340
01:13
建设工程施工许可证由哪个部门办理
向工程所在地的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门申请领取建筑施工许可证。工程投资额在30万元以下，或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。根据相关法律规定可知，《建筑工程施工许可证》是建筑施工单位符合各种

3,622 15,340
01:17
建筑工程施工承包合同怎么写
工程承包合同写法如下：首先需要写明甲乙双方的姓名，写上经过双方协商，乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款，付款的相关方式。最后写上工程的相关期限，在结尾的部分可以写上双方

813 15,340