您的位置:法师兄 > 律师普法 > 冬季建筑施工安全需要注意哪些方面
冬季建筑施工安全需要注意哪些方面

冬季建筑施工安全需要注意哪些方面

2024-07-05 16
普法内容
具体如下: 一、审查发包人与承包人履约情况: 1、对发包方主要应了解两方面内容: (1)主体资格,即建设相关手续是否齐全。 (2)履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。 2、对承包方主要了解的内容有:(1)资质情况;(2)施工能力; (3)社会信誉; (4)财务情况承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。 二、履约管理之工期(一)工期和施工进度1、实际开工日期的认定(1)承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;(2)承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;(3)若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。2、竣工日期的认定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法:(1)双方确认的日期为竣工日期;(2)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送);(3)承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(4)未经过竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。 (二)几种影响工期的因素1、施工许可证:(1)如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;(2)但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。2、拖欠工程款拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。 3、设计变更(1)设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;(2)设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。 4、图纸延误(1)设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;(2)设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。 5、增加工程量(1)设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;(2)设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。 6、质量鉴定《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。(1)鉴定合格,顺延工期;(2)鉴定不合格,视情况而定。 7、建设单位的其他原因如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。(1)设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;(2)设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。 8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时9、发生不可抗力事件无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 冬季环卫工人安全注意事项
    冬季环卫工人安全注意事项

    冬季环卫工人安全注意事项: 1、所有户外工作必须停止在大雨或大风天气; 2、风暴过后,在户外运动中要尽可能慢地走。看清楚路面,观察周围的情况,并正确穿戴雨具; 3、暴雨过后,低洼地区积水较多,在户外活动时,应避开积水,避免下水道突然坍塌,人

    2022-12-30 11
  • 冬季开车要注意什么?
    冬季开车要注意什么?

    法院的判决是合理的。在供热合同纠纷中,采暖业主胜诉率较低,原因就在于采暖业主举证不足。在此类案件中,业主大多以室内温度不达标为由而不交采暖费。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定:“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事

    2024-07-05 3
  • 在建筑工程施工现场管理中应注意那些方面
    在建筑工程施工现场管理中应注意那些方面

    在建筑工程施工现场管理中应注意的方面有注意安全管理,参建人员必须穿戴安全防护装备;注意经济效益;注意施工现场的各项工作都应当按照既科学又合理的原则办事,现场管理科学化;操作方法和作业流程合理,现场资源利用有效。

    2020-12-28 144
专业问答更多>>
  • 冬季建筑工程冬季施工安全措施有哪些?冬季施工安全防范措施有哪些

    冬季的特点就是温度低,而混凝土,砌体,焊接等工作都应在常温下施工,低温下施工达不到质量要求。所以措施方面就是怎么保温,控制温度了。另外冬季施工安全防范措施,1、强化防高空坠落管理。加强对翻车机室基坑壁

    2022-02-26 15,340
  • 我国冬季施工需要注意什么措施吗

    冬季的特点就是温度低,而混凝土,砌体,焊接等工作都应在常温下施工,低温下施工达不到质量要求。所以措施方面就是怎么保温,控制温度了。另外冬季施工安全防范措施,1、强化防高空坠落管理。加强对翻车机室基坑壁

    2022-03-15 15,340
  • 工地进行冬季施工要注意什么

    填料中冻土块应均匀分布、逐层压实,其含量应符合设计要求。5、地面面层下的填方,填料中不得含有冻土块。填土完成后至地面施工前,应采取防冻措施。二、混凝土结构工程

    2022-07-30 15,340
  • 冬季消防安全知识有哪些

    一、冬季防火知识 1、冬季历来火灾多发,应严格落实消防安全责任制,加强值班巡查,及时消除火灾隐患,确保消防安全。 2、冬季取暖,切勿在电暖气上烘烤衣物,电暖气与可燃物要保持安全距离,严禁用汽油、煤油、

    2023-04-12 15,340
法律短视频更多>>
  • 签订建筑工程施工合同注意事项 01:00
    签订建筑工程施工合同注意事项

    在签订建筑工程施工合同的时候,一定要注意以下4个方面的问题:一,明确合同的价格条款,约定清楚具体的支付的进度,支付的方式,明确合同总价款而且还要明确是含税价还是不含税价;二,明确发包人具体的工作内容与承包人具体的工作内容,一定要详细明确双方

    1,388 15,340
  • 并购企业都要注意哪些方面 01:40
    并购企业都要注意哪些方面

    目前,随着新公司法对注册资本数额的降低,广大投资人通过兴办公司来实现资产增值的热情不断高涨。但是,根据我们的办案经验,注册资本在500万以下的公司都有一些注册资本问题。我们办理了大量因出资瑕疵而低价转让股权的问题、虚假出资怎样进行破产的问题

    922 15,340
  • 签建筑工程转包合同要注意什么 01:36
    签建筑工程转包合同要注意什么

    在司法实践中,签订建筑工程转包合同,要注意严格审查发包人签约主体资格、资质等级及履约信用。首先,需认真审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照,取得相应的经营资格和等级证书,审查建设单位签约代表人的资格。对于代订合同的经办人,应要求其出具委

    641 15,340
章法律师 章法律师

广东律参律师事务所 | 律所主任

擅长:民事诉讼、房产纠纷
咨询律师
400-110-2019
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?