您的位置:法师兄 > 律师普法 > 如何确定建设工程的竣工日期和工程款利息的起算日
如何确定建设工程的竣工日期和工程款利息的起算日

如何确定建设工程的竣工日期和工程款利息的起算日

2021-03-19 150
普法内容
按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期: 1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。 2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。 3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
《中华人民共和国民法典》 第八百零七条发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

*注:律师普法为法师兄(原110咨询网)原创内容,未经授权,任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>
  • 建筑工程变更竣工日期的条件
    建筑工程变更竣工日期的条件

    1、工程量增加 施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。 2、发包人变更设计 若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工

    2020-09-14 160
  • 如何区分竣工日期,竣工验收日期,竣工备案日期
    如何区分竣工日期,竣工验收日期,竣工备案日期

    区分竣工日期、竣工验收日期、竣工备案日期的方法如下: 竣工日期就是合同约定的建设项目完工之日; 竣工验收日期,是指项目竣工后,由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期; 竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,将建设工程竣工验收报告和规划、公安

    2021-11-02 63
  • 建设工程开工日期从什么时候起算的
    建设工程开工日期从什么时候起算的

    建设工程开工日期从开工通知载明的日期起算。开工日期是指承包人进场开始施工的日期,对于开工的时间,当事人有约定的,从其约定,当事人没有约定或者约定不明的,以承包人的机器、设备、人员进场施工的时间为准。

    2020-05-29 17
专业问答更多>>
  • 工程质量有争议后如何确定建设工程竣工日期

    一、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; 二、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; 三、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移

    2022-11-07 15,340
  • 如何理解竣工日期、工程竣工时间和竣工日期

    对工期与开工日期的问题,较好理解,但对竣工日期,实务中对此问题却意见不一,常会发生争议。因为竣工日期与工期是否违约,支付工程款的起算时间,以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的,可谓关系甚大。竣工日期

    2021-10-16 15,340
  • 怎么定工程合同的竣工日期和已竣工的工程日期

    竣工是指承包商完成施工任务。一般而言,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。但在实践中,承包商的工程竣工日期和竣工验收时间往往存在时差,因此确定竣工日期非常重要,因为它涉及到工程款的支付时

    2021-11-30 15,340
  • 工程验收应确定的竣工日期如何确定

    1、以转移占有建设工程之日为竣工日期。 2、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已

    2022-11-20 15,340
法律短视频更多>>
  • 建设工程竣工验收有哪些步骤 00:52
    建设工程竣工验收有哪些步骤

    建设工程竣工验收的步骤并不复杂,主要包括了三个步骤,分别是自检,预检,正式的竣工验收。三个步骤要按照顺序进行,在每一个步骤之中如果发现了问题都要进行补救和调整。具体的来说,首先施工单位要自行组织有关人员进行检查验收,然后再进行预检。预检是由

    4,411 15,340
  • 建筑工程竣工验收程序是怎样的 00:57
    建筑工程竣工验收程序是怎样的

    建设工程竣工验收的程序包括以下步骤:1,施工单位自检评定。单位工程完工后,施工单位对工程进行质量检查,确认符合设计文件及合同要求,填写《工程验收报告》;2,监理单位提交《工程质量评估报告》,勘察、设计单位提出《质量检查报告》;3,建设(监理

    4,776 15,340
  • 建设工程竣工验收要具备什么条件 00:53
    建设工程竣工验收要具备什么条件

    具体的来说,工程竣工验收需要具备的条件包括了以下5个方面:第一就是完成建设工程设计和合同约定的各项内容;第二就是有完整的技术档案和施工管理资料;第三就是质监站责令整改的问题已全部整改完成;第四就是有施工单位签署的工程保修书;第五是有勘察,设

    5,010 15,340
房产纠纷不同阶段法律问题导航
孟金龙律师 孟金龙律师

北京市京师律师事务所 | 专职律师

擅长:婚姻家庭、继承、公司法
咨询律师
158-1008-6858
主讲嘉宾
为您推荐
法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?