发包人的行为引起的索赔有什么

2022-06-17 296

普法内容

发包人的行为造成的索赔有： 1、发包人未按合同规定交付施工现场； 2、发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、绿苗补偿、房屋拆迁、地面清除、架空和地下障碍物清除等工作，导致施工现场不具备或不完全具备施工条件； 3、发包人未按合同规定将施工所需的水、电、通信线路从施工现场外部连接到约定地点或虽然连接到约定地点，但不保证施工期间的正常需要； 4、发包人未按合同规定开通施工现场和城乡公共道路的通道或施工现场的主要交通道路，不能满足施工运输的需要，也不能保证施工期间道路的畅通。

《中华人民共和国民法典》
第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

由发包人代表行为引起的赔偿包括哪些
由发包人代表行为引起的赔偿包括： 1、发包人代表指定的具体管理人员未按合同规定提前通知承包人，影响施工； 2、发包人代表发出的指通知有误； 3、发包人代表未按合同规定及时向承包人提供指令、批准、图纸或其他义务；这种情况在实践中经常发生，尤其

2022-06-17 269
发包人代表的行为导致了索赔有哪些
发包人代表的行为引起的索赔主要包括： 1、发包人代表委派的具体管理人员没有按合同规定提前通知承包商，对施工造成影响。 2、发包人代表发出的指令、通知有误。 3、发包人代表未按合同规定及时向承包商提供指令、批准、图纸或未履行其他义务；此种情况

2021-01-06 74
引起行政赔偿的行为有哪些
行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列情形之一的，受害人有取得赔偿的权利： 1、违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的； 2、非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的； 3、以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、

2020-01-29 139

专业问答更多>>

引起行政赔偿的行为包括哪些
行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列情形之一的，受害人有取得赔偿的权利： 1、违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的； 2、非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的； 3、以殴

2023-08-14 15,340
2022年发包人向承包人的索赔包括什么
承包商向业主的索赔包括以下内容： 1、业主未能及时向承包商提供指令或指令错误； 2、业主未按合同时间提供图纸； 3、业主延期开工或暂停施工； 4、业主没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化； 5、业

2022-11-21 15,340
因矛盾引起的寻衅滋事行为与行为人因矛盾而发生持续持续引发的纠纷
1、依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，不构成寻衅滋事。2、法律依据：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的

2022-02-28 15,340
引起离婚损害赔偿的行为
只有能够证明因对方存在下列过错情形而离婚的才能获得离婚损害赔偿：一、重婚或者与他人同居。二、对家庭成员实施家庭暴力。三、虐待或者遗弃家庭成员。四、有其他重大过错。

2023-07-26 15,340

法律短视频更多>>

01:08
承包方可按什么程序向发包方索赔
承包方向发包方索赔的程序为首先在索赔事件发生后向工程师发出索赔意向通知。然后向工程师提出索赔报告及有关资料。工程师在收到上诉资料后给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。最后再向工程师送交最终的索赔报告。工程师在收到承包人送交的索赔

983 15,340
00:58
承包人可以索赔的施工赔偿有哪些
在施工合同履行过程中发生下列情形之一，承包人可以索赔：发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件。工程设计变更。发包人未按合同约定，向承包人支付工程预付款或进度款。发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备。因施工中断

1,577 15,340
00:55
法制行为包括什么
法制行为包括： 1、法不溯及既往，应公开明确； 2、法律应相对稳定； 3、特别法的制定应受公开、稳定、明确的一般规则指导； 4、保障司法独立； 5、遵守自然正义原则；公开审理、不得以偏见司法； 6、法院应对于其它原则的执行握有审查权，即审查

3,491 15,340